Решение от 19 ноября 2009 года №А31-5655/2008

 
    ?-
 
 
 
 
    Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Паниной Светланы Леонидовны, рассмотрел исковое заявление Управления капитального строительства администрации города Костромы о взыскании с Открытого акционерного общества  «Строймеханизация» 614 310 руб. неустойки на основании муниципального контракта от 27.08.2007 № 210, и
 
установил:
 
    Управление капитального строительства администрации города Костромы обратилось с иском о взыскании с ОАО «Строймеханизация» 614 310 руб. неустойки. Истец указал на то, что 27 августа 2007 между сторонами заключен Муниципальный контракт № 210, в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы до 31 мая 2008 года. Фактически работы были выполнены в ноябре 2008 года, в связи с чем, ответчику начислена неустойка.
 
    Производство по делу судом приостановлено до разрешения дела № А31-5655/2008.
 
    По делу, имеющему преюдициальное значение, арбитражным судом принято решение, оставленное в силе судом апелляционной инстанции, в связи с чем, производство по настоящему делу следует возобновить.
 
    На основании изложенного, руководствуясь статьями 146, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
 Производство по делу возобновить.  Судебное заседание назначить на 14 час. 20 мин. 19 ноября 2009 г.  Сторонам: все имеющиеся доказательства в обоснование своих требований и возражений.  В целях урегулирования спора разъяснить сторонам их право закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
                          Судья                                                   С.Л. Панина