Определение от 20 октября 2010 года №А31-5612/2010

 
    ?-
 
 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
 
Дело № А31- 5612/2010
 
 
    г. Кострома                                                                                 20 октября  2010 года
 
          Судья Арбитражного суда Костромской области Трубникова Елена Юрьевна, рассмотрев встречный иск  МУП г. Костромы «Кустово» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 133896 рублей 58 копеек и зачете встречного требования в рамках дела по  исковому заявлению ООО «Адамант-центр», г. Кострома кМУП г. Костромы «Кустово», г. Кострома овзыскании задолженности  по договору подряда б/н от 28.07.2009 и обязании принять дополнительные работы,
 
    установил:
 
 
 
 
    общество с ограниченной ответственностью «Адамант-центр», г. Кострома обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному унитарному предприятию г. Костромы «Кустово», г. Кострома овзыскании задолженности  по договору подряда б/н от 28.07.2009 и обязании принять дополнительные работы.
 
    18 октября 2010 года МУП г. Костромы «Кустово» обратилось в суд с встречным иском ООО «Адамант-Центр» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 133896 рублей 58 копеек за период с 17.10.2009 по 15.12.2009 и зачете встречного требования.
 
    В соответствии с частью 1 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.
 
     В силу части 3 ст. 132 встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если: встречное требование направлено к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
 
    Принимая во внимание предмет заявленных требований по первоначальному иску, суд приходит к выводу, что встречное требование направлено к зачету первоначального требования и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
 
    Руководствуясь ст. 132, ст. ст. 184-188 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
    Принять встречное исковое заявление к рассмотрению совместно с делом              №А31-5612/2010 по иску ООО «Адамант-центр», г. Кострома кМУП г. Костромы «Кустово», г. Кострома овзыскании задолженности  по договору подряда б/н от 28.07.2009 и обязании принять дополнительные работы.
 
    Судебное заседание назначить на  «26» октября 2010 г.  на   16час. 00мин. с участием представителей сторон в помещении суда по адресу: г.Кострома, ул. Долматова, д. 2, зал № 6.
 
    ООО «Адамант-центр» представить мотивированный отзыв.
 
      Лицам, участвующим в деле – обеспечить явку в судебное заседание компетентных представителей с документами, подтверждающими их должностное положение и полномочия с представлением суду заверенных копий доверенностей представителей, либо в порядке ст. 156 АПК РФ письменно уведомить суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие.
 
           Лица, участвующие в деле, информируются о том, что они могут получить сведения о перерывах, которые могут быть объявлены судом в судебных заседаниях при рассмотрении настоящего дела, по телефону помощника судьи (45-05-62, факс 35-19-44), а также на официальном сайте суда (http://kostroma.arbitr.ru).
 
 
Судья     Е. Ю. Трубникова
 
 
 
    
-1-
 
 
    
АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
 
    
156961, г. Кострома, ул. Шагова, д. 20