Определение от 27 сентября 2010 года №А31-3010/2010

 
    PAGE  2
 
 
 
 
 
                     АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
 
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
 
E-mail: info@kostroma.arbitr.ru
 
http://kostroma.arbitr.ru 
 
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
Дело № А31-3010/2010
 
 
    г. Кострома                                                                         27 сентября 2010 года
 
 
 
    Судья арбитражного суда Костромской области Козлов Сергей Венедиктович, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «СПК «Промстрой» к ЗАО «Высшая Лига-инвестгрупп» о взыскании 2 672 553 рублей 22 копеек,   
 
    при участии в заседании:
 
    от истцов: Шведов А.А. – генеральный директор (протокол № 34 от 30.08.2008); Боровков С.П. – юрисконсульт по доверенности № 02 от 25.03.2010,  
 
    от ответчика: не явился,
 
    установил следующее.
 
    Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная компания «Промстрой» обратилось в арбитражный суд и иском к закрытому акционерному обществу «Высшая Лига-инвестгрупп» о взыскании 2 672 553 рублей 22 копеек пени за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 18/07-06 на строительство объекта «Торговый комплекс в микрорайоне «Паново» в г. Костроме».
 
    Определением суда от 25 июня 2010 года производство по делу A31-3010/2010 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А31-2808/2009.
 
    В судебном заседании представители истца уточнили исковые требования, увеличив их размер (заявление в деле).
 
    Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени проведения судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечил.
 
    Так как обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, устранены, рассмотрение дела следует возобновить.
 
    Руководствуясь статьями 137, 146, 147, 184-185 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации суд
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
    производство по делу № А31-3010/2010 возобновить.
 
    Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда с участием представителей сторон на 25 октября 2010 года на 10 часов 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, дом 2.
 
 
                              Судья                 С.В. Козлов