Дата принятия: 19 ноября 2010г.
Номер документа: А28-9917/2010
2
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102
http://kirov.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о назначении дела к судебному разбирательству
Дело№ А28-9917/2010
384/25
ã. Киров
19 ноября 2010 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи М.В. Малышева,
рассмотрев в предварительном судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: г.Киров, ул.К.Либкнехта, 102
дело по иску МУЗ"Котельничская центральная городская больница"
к ООО"АРХИМЕД"
о взыскании 552 500 рублей 00 копеек и о расторжении муниципального контракта от 09.04.2010 года№ МК351/04
при участии в судебном заседании:
от истца – Русаков С.Г.(гл. врач, постановление главы г. Котельнич№25 от 01.07.2005),
от ответчика– Рязанов А.А.(по доверенности от 01.08.2010),
установил:
иск подан о расторжении муниципального контракта от 09.04.2010№МК 351/04, о взыскании 552 500 руб. 00 коп. неустойки по данному контракту.
Истец в судебном заседании исковые требования поддержал, пояснил, что ответчиком работы по муниципальному контракту не выполнены, просит расторгнуть муниципальный контракт на основании ст. 450, 715 АПК РФ.
Ответчик исковые требования не признает, т.к. все работы по муниципальному контракту были выполнены в полном объеме, поясняет, что задержка в выполнении работ была вызвана непредставлением самим истцом технических условий. Ответчик ссылается на то, что в соответствии со п. 6 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ обязанность по предоставлению технических условий лежит на истце.
Истец технические условия представил ответчику только 12.08.2010, т.е. за пределами срока выполнения работ, предусмотренного п 1.4 муниципального контракта.
Подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено к судебному разбирательству.
Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 13 декабря 2010 годав 09 час. 00 мин. в помещении по адресу: г. Киров, ул. К. Либкнехта, 102, каб.1-210.
2. Истцу: уточнить правовые основания заявленных требований.
Сторонам: представить в суд документы в обоснование своих доводов.
3. Запрошенные документы, дополнительные доказательства, письменные уточнения своих позиций(при наличии) стороны обязаны представить в суд, а также лицам, участвующим в деле, не позднее чем за 3 дня до судебного заседания. Копии представляемых документов заверить в соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
4. Ñòîðîíàì îáåñïå÷èòü ïðèñóòñòâèå ïðåäñòàâèòåëåé â ñóäåáíîì çàñåäàíèè, íàäåëåííûõ ïîëíîìî÷èÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 59 Àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îôîðìèòü è ïîäòâåðäèòü ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòåé 61, 62 Àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷èòü ÿâêó ïðåäñòàâèòåëåé â ñóäåáíîå çàñåäàíèè– çàÿâèòü ñóäó î ðàññìîòðåíèè äåëà â èõ îòñóòñòâèå. Äàííîå çàÿâëåíèå ìîæíî íàïðàâèòü ïî ôàêñó ¹ 709-210 ñ óêàçàíèåì íà íîìåð äåëà. Èíôîðìàöèþ î õîäå ðàññìîòðåíèÿ äåëà ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå àðáèòðàæíîãî ñóäà http://kirov.arbitr.ru.
5. В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.
Невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
Судья М.В. Малышева
