Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 26 марта 2018 года №А27-70/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2018 года Дело N А27-70/2018
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Федерального государственного казенного учреждения комбинат "АЛТАЙ" Управления федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу, г. Мариинск (ОГРН 1024201365825, ИНН 4213001052)
к обществу с ограниченной ответственностью "ПК "ОМЕГАЭНЕРГО", г. Барнаул (ОГРН 1162225096440, ИНН 2225175765)
о взыскании 23 447 руб. 07 коп. неустойки по государственному контракту N 0339100004917000057 на поставку отопительного водогрейного котла от 28.07.2017года, 47 987 руб. неустойки по государственному контракту N 0339100004917000055 работы по капитальному ремонту котельной с заменой водогрейного котла от 18.07.2017года, 8 004 руб. 77 коп. неустойки по государственному контракту N0339100004917000058 работы по пусконаладке отопительного водогрейного котла от 11.08.2017года
без вызова сторон,
установил:
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "АЛТАЙ" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому Федеральному округу (истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПК "ОМЕГАЭНЕРГО" (ответчик) о взыскании 23 447 руб. 07 коп. неустойки по государственному контракту N 0339100004917000057 на поставку отопительного водогрейного котла от 28.07.2017года, 47 987 руб. неустойки по государственному контракту N 0339100004917000055 работы по капитальному ремонту котельной с заменой водо-грейного котла от 18.07.2017года, 8 004 руб. 77 коп. неустойки по государственному контракту N0339100004917000058 работы по пусконаладке отопительного водо-грейного котла от 11.08.2017года.
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 15 января 2018 года исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Стороны извещены о начавшемся судебном процессе надлежащим образом, копии определения суда получили.
Истцом в материалы дела представлены дополнительные документы в обоснование заявленных исковых требований.
Ответчик отзыв не представил.
Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства (глава 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
Между ФГКУ комбинат "Алтай" Росрезерва (государственный заказчик") и ООО "ПК "ОмегаЭнерго" (поставщик) заключен государственный контракт N 0339100004917000057 на поставку отопительного водогрейного котла от 28.07.2017года, предметом которого является поставка отопительного водогрейного котла (товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение N1) и Спецификации (Приложение N2), являющихся неотъемлемой частью контракта, по условиям которого поставщик обязуется поставить товар в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, а государственный заказчик обязуется принять товар и обеспечить оплату в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. (раздел 1 контракта - предмет контракта).
Цена контракта в сумме 344 809 руб. 83 коп. включает в себя расходы по включает в себя расходы по доставке товара, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и расходов, связанных с предметом контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Оплата товара по настоящему контракту производится на основании товарных накладных, счетов-фактур, в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами документов, подтверждающих поставку товара. Форма оплаты - безналичная. В качестве обеспечения исполнения контракта поставщик вносит денежные средства в размере 21 950 руб. Если поставщиком исполнены надлежащим образом обязательства, предусмотренные контрактом, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе "Юридические адреса и банковские реквизиты сторон", в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов. (п.2.1., п.2.4., п.2.5. контракта).
В соответствии с п. 3.1. контракта поставляемый товар по контракту должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с условиями, согласованными сторонами контракта в разделе 5 контракта (Порядок приемки товара) при поставке товара поставщик представляет государственному заказчику комплект надлежащей документации, подписанный поставщиком в двух экземплярах. Решение о приемке товара принимается государственным заказчиком после проведения обязательной экспертизы поставленного товара. По результатам рассмотрения предоставленных документов государственный заказчик подписывает акт приема-передачи товара. Подпись государственного заказчика на указанном акте свидетельствует о проведенной экспертизе и о том, что товар поставлен в количестве и качестве, предусмотренными настоящим контрактом.
Датой поставки товара государственному заказчику является дата оформления акта приема-передачи поставленного товара государственным заказчиком. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до 10.08.2017года. ( п. п. 5.1- 5.7 контракта)
В случае просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг, предусмотренных контрактом, государственный заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком и определяется по формуле, приводимой в п. 6.2.2 контракта. (п.6.2., п.6.2.2. контракта).
Споры, связанные с выполнением контракта, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения государственного заказчика. (п.7.2. контракта).
Согласно п.9.1., п.9.2. контракта, контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31.08.2017года. Взаимоотношения сторон, не урегулированные контрактом, регламентируются законодательством Российской Федерации.
Товар, предусмотренный государственным контрактом N 0339100004917000057 на поставку отопительного водогрейного котла от 28.07.2017года, на сумму 344 809 руб. 83 коп., поставщиком поставлен и принят государственным заказчиком без замечаний по товарной накладной N14 от 19.09.2017года. На оплату товара государственному заказчику выставлен счет-фактура N9 от 19.09.2017года, то есть с просрочкой поставки товара, допущенной поставщиком на 40 дней.
Кроме того, ФГКУ комбинат "Алтай" Росрезерва (государственный заказчик" и ООО "ПК "ОмегаЭнерго" (подрядчик) заключен государственный контракт N 0339100004917000055 Работы по капитальному ремонту котельной с заменой водогрейного котла от 18.07.2017года, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию государственного заказчика выполнить работы по капитальному ремонту котельной с заменой водогрейного котла в объеме, установленном в Техническом задании, являющимся Приложением N 1 к контракту, и локальным сметным расчетом, являющимся Приложением N 2 к контракту, а государственный заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. (раздел 1 контракта - Предмет контракта).
Цена Контракта составляет 705 691 руб. 12 коп., включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и расходов, связанных с предметом контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества выполняемых работ и иных условий исполнения контракта. Оплата производится государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика: предварительная оплата 30 % от суммы контракта; окончательный расчет 70 % производится государственным заказчиком в течении 10 банковских дней с даты подписания акта выполненных работ согласно (счета) счет-фактуры. В качестве обеспечения исполнения контракта подрядчик вносит денежные средства в размере 258 532 руб. 80 коп. Если подрядчиком исполнены надлежащим образом обязательства, предусмотренные контрактом, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, производится на расчетный счет подрядчика, в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сверки взаиморасчетов и после предоставления письменного требования о возврате обеспечения исполнения контракта. Окончательный расчет по настоящему контракту производится на основании подписанного обеими сторонами акта сверки фактически выполненных и оплаченных работ. Акт сверки составляется на основании счетов, счетов-фактур, акта сдачи-приемки выполненных работ. (раздел 2 контракта - Цена контракта и порядок расчетов).
В соответствии с условиями раздела 3 контракта (Порядок сдачи-приемки выполненных работ), после завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, подрядчик письменного уведомляет государственного заказчика о факте ]выполнения обязательств по контракту. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения государственным заказчиком уведомления, подрядчик представляет государственному заказчику комплект отчетной документации (счет, счет-фактура) и акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный подрядчиком в двух экземплярах. ( п. п. 3.1 - 3.2). Датой исполнения обязательств подрядчиком является дата подписания акта выполненных работ государственным заказчиком. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течении 10 дней с даты заключения государственного контракта и закончить их выполнение в срок до 10.08.2017года. ( п. 3.7, 3.8)
В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных контрактом, государственный заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). (п.6.2. контракта).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком и определяется по формуле, приведенной в п. 6.2.2 контракта. (п.6.2.2. контракта).
В случае ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, государственный заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустойки. Споры, связанные с выполнением контракта, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения государственного заказчика. (п.7.1., п.7.2. контракта).
В соответствии с п.10.1., п.10.2. контракта, контракт вступает в силу с даты принятия государственным заказчиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 2.3 и действует до 31.08.2017 года. Взаимоотношения сторон, не урегулированные контрактом, регламентируются законодательством Российской Федерации.
Работы, предусмотренные государственным контрактом N 0339100004917000055 Работы по капитальному ремонту котельной с заменой водогрейного котла от 18.07.2017года на сумму 705 691 руб. 12 коп. подрядчиком выполнены и приняты государственным заказчиком без замечаний, на основании акта о приемке выполненных работ N1 от 19.09.2017года, акта N15 от 19.09.2017года, подписанных сторонами без замечаний и возражений, то есть с просрочкой выполнения на 40 дней.
Также, сторонами контракта подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 705 691 руб. 12 коп., на оплату работ выставлен счет-фактура N3 от 19.09.2017года.
Также, между ФГКУ комбинат "Алтай" Росрезерва (государственный заказчик" и ООО "ПК "ОмегаЭнерго" (подрядчик) заключен государственный контракт N0339100004917000058 Работы по пусконаладке отопительного водогрейного котла от 11.08.2017года, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию государственного заказчика выполнить работы по пусконаладке отопительного водогрейного котла в объеме, установленном в Техническом задании, являющимся Приложением N1 к контракту, а государственный заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. (раздел 1 контракта - Предмет контракта).
В соответствии с условиями раздела 2 контракта (Цена контракта и порядок расчетов) цена контракта составляет 188 347 руб. 50 коп., включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и расходов, связанных с предметом контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества выполняемых работ и иных условий исполнения контракта. Оплата производится на основании товарных накладных, счетов-фактур, в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами документов, подтверждающих поставку товара. В качестве обеспечения исполнения контракта подрядчик вносит денежные средства в размере 9 512 руб. 50 коп. Если подрядчиком исполнены надлежащим образом обязательства, предусмотренные контрактом, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, производится на расчетный счет подрядчика в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сверки взаиморасчетов и после предоставления письменного требования о возврате обеспечения исполнения контракта. Окончательный расчет по контракту производится на основании подписанного обеими сторонами акта сверки фактически выполненных и оплаченных работ. Акт сверки составляется на основании счетов, счетов-фактур, акта сдачи-приемки выполненных работ.
В соответствии с условиями раздела 3 контракта (Порядок сдачи-приемки выполненных работ), после завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, подрядчик письменного уведомляет государственного заказчика о факте ]выполнения обязательств по контракту. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения государственным заказчиком уведомления, подрядчик представляет государственному заказчику комплект отчетной документации (счет, счет-фактура) и акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный подрядчиком в двух экземплярах. ( п. п. 3.1, 3.2).
Датой исполнения обязательств подрядчиком является дата подписания акта выполненных работ государственным заказчиком. ( п. 3.7 контракта) Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течении 10 дней с даты заключения государственного контракта и закончить их выполнение в срок до 25.08.2017года. ( п. 3.8).
В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных контрактом, государственный заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). (п.6.2. контракта).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком и определяется по формуле, приведенной в п. 6.2.2 контракта. (п.6.2.2. контракта).
В случае ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, государственный заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустойки. Споры, связанные с выполнением контракта, передаются на рассмотрение арбитражный суд по месту нахождения государственного заказчика. (п.7.1., п.7.2. контракта).
В соответствии с п.10.1., п.10.2. контракта, контракт вступает в силу с даты принятия государственным заказчиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 2.3 и действует до 31.08.2017года. Взаимоотношения сторон, не урегулированные контрактом, регламентируются законодательством Российской Федерации.
Работы, предусмотренные государственным контрактом N 0339100004917000058 Работы по пусконаладке отопительного водогрейного котла от 11.08.2017года, на сумму 188 347 руб. 50 коп. подрядчиком выполнены и приняты государственным заказчиком без замечаний, на основании акта N33 от 19.09.2017года. На оплату работ выставлен счет-фактура N17 от 19.09.2017года. При выполнении работ подрядчиком допущена просрочка в выполнении работ в 25 дней. ( с 26.08.2017года по 19.09.2017года)
Письмом (исх.N928 от 09.08.2017года) истец обратился к ответчику с просьбой об исполнении условий контрактов N0339100004917000055 от 18.07.2017года и N0339100004917000057 от 28.07.2017года надлежащим образом (в установленные сроки), в ответ на которое, ответчик в письме (исх.N518-7 от 10.08.2017года) сообщил истцу, что отгрузка товара по указанным договорам задерживается, в связи с несвоевременной поставкой товара в его адрес. Ориентировочная дата поставки товара указана 15-16 августа 2017года, срок выполнения монтажных работ - до 20 августа 2017года.
Так как товар поставлен не был, истец в письме (исх.N934 от 16.08.2017года) сообщил ответчику о нарушении срока поставки товара по спорным государственным контрактам, а при отправке товара в адрес истца, просил представить подтверждающие документы.
Также, на основании претензии (исх.N952 от 22.08.2017года) истец указал ответчику на необходимость поставки товара по контракту N0339100004917000057 от 28.07.2017года и потребовал исполнения условий указанного контракта в срок до 03.09.2017года.
В связи с допущенными ответчиком нарушениями условий государственных контрактов в части поставки товара и выполнения работ, истец обратился к ответчику с претензией (N1084 от 28.09.2017года) об уплате пени, предусмотренной п.6.2.2 спорных государственных контрактов, в общей сумме 79 438 руб. 84 коп.
Претензия ответчиком получена 18.10.2017года, оставлена без ответа и удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.
Вышеуказанные обстоятельства подтверждены документами, представленными в материалы дела доказательствами и ответчиком не опровергнуты.
Ответчик от участия в рассмотрении дела уклонился, отзыв не представил.
В соответствии с п.6.2., п.6.2.2. спорных контрактов в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных контрактами, государственный заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком и определяется по соответствующей формуле.
В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по поставке товара и выполнению работ, истец исчислил и заявил ко взысканию неустойку.
В данном случае при расчете пени за просрочку выполнения работ применению подлежит формула расчета, приведенная в п. 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013года N1063; П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
7. Размер ставки определяется по формуле:
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
8. Коэффициент К определяется по формуле:
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
С учетом применения данной формулы, сумма пени за просрочку выполнения поставки товара по Государственному контракту N0339100004917000057 от 28.07.2017года составит сумму:
Коэффициент К= 40 (кол - во дней просрочки)/ 14 (период поставки товара с 28.07.2017года по 10.08.2017года) *100 = 285. (подлежит применению ставка 0,03 ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени)
Соответственно сумма пени составит: 344 809,83 руб. *7,5%*0,03* 40 = 31 032, 88 рублей.
Истцом по указанному контракту заявлена ко взысканию пеня в размере 23 447, 07 руб., что меньше размера пени исчисленного судом, в связи с чем требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.
По государственному контракту N0339100004917000055 от 18.07.2017года Работы по капитальному ремонту котельной с заменой водогрейного котла сумма пени составит:
Коэффициент К= 40 (кол - во дней просрочки)/ 24 (период выполнения работ с 18.07.2017года по 10.08.2017года) *100 = 166,66 (подлежит применению ставка 0,03 ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени)
Соответственно сумма пени составит: 705 691 руб. 12 коп. * 7,5%*0,03* 40 = 63 512, 21 руб.
Истцом по указанному контракту заявлена ко взысканию пеня в размере 47 987 руб., что меньше размера пени исчисленного судом, в связи с чем требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.
По государственному контракту N0339100004917000058 от 11.08.2017года Работы по пусконаладке отопительного водогрейного котла сумма пени составит:
Коэффициент К= 25 (кол - во дней просрочки)/ 15 (период выполнения работ с 11.08.2017года по 25.08.2017года) *100 = 166,66 (подлежит применению ставка 0,03 ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени)
Соответственно сумма пени составит: 188347 руб. 50 коп. * 7,5%*0,03* 25 = 10 594 руб. 55 коп.
Истцом по указанному контракту заявлена ко взысканию пеня в размере 8 004 руб. 77 коп., что меньше размера пени исчисленного судом, в связи с чем требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.
Ответчик контррасчет не представил.
С учетом вышеизложенного, исковые требования подлежат удовлетворению.
Расходы от уплаты государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Иск удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПК "ОМЕГАЭНЕРГО" в пользу Федерального государственного казенного учреждения комбинат "АЛТАЙ" Управления федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу 23 447 руб. 07 коп. неустойки по государственному контракту N 0339100004917000057 на поставку отопительного водогрейного котла от 28.07.2017года, 47 987 руб. неустойки по государственному контракту N 0339100004917000055 работы по капитальному ремонту котельной с заменой водогрейного котла от 18.07.2017года, 8 004 руб. 77 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту N0339100004917000058 работы по пусконаладке отопительного водогрейного котла от 11.08.2017года, 3 178 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, всего - 82616 руб. 84 коп.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.
Судья О. С. Андуганова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка