Дата принятия: 15 ноября 2017г.
Номер документа: А27-20695/2017
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2017 года Дело N А27-20695/2017
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Ерохина А.В.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Стимул", г. Новокузнецк, Кемеровская область, ИНН 4217075714, ОГРН 1054217086406
к Администрации Осинниковского городского округа, г. Осинники, Кемеровская область, ИНН 4222003176, ОГРН 1034200005135
о взыскании 15 942 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты по муниципальному инвестиционному контракту N 0139300009414000020 от 21.07.2014 на строительство однокомнатной квартиры за период с 01.01.2015 по 14.05.2015 (с учетом принятого судом к рассмотрению заявления истца об уточнении исковых требований),
третье лицо - Петренко Анатолий Александрович, г. Новокузнецк, Кемеровская область,
руководствуясь ст. ст. 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
решил:
иск удовлетворить частично.
Взыскать с Администрации Осинниковского городского округа в пользу обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Стимул" 15 473 руб. 97 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитанных по ставке рефинансирования Банка России в 8,25% годовых, действующей в период просрочки.
В остальной части иска отказать.
Взыскать в доход федерального бюджета с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Стимул" 58 руб. 72 коп. государственной пошлины.
Решение, принятое путем подписания резолютивной части решения, размещаемой на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.kemerovo.arbitr.ru (информационный ресурс "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru), подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.
В такой же срок может быть обжаловано решение, изготовленное в полном объеме по инициативе суда.
Решение, принятое в полном объеме по заявлению лица, участвующего в деле, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия в полном объеме.
Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья А.В. Ерохин
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
