Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 15 сентября 2017 года №А27-16473/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2017 года Дело N А27-16473/2017
резолютивная часть)
город Кемерово Дело N А27-16473/2017
15 сентября 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Ерохина А.В.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
открытого акционерного общества "Угольная компания "Кузбассразрезуголь", г. Кемерово, ИНН 4205049090, ОГРН 1034205040935
к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "СибРегион", г. Кемерово, ИНН 4205236244, ОГРН 1124205000545
о взыскании 43 329 руб. 60 коп. неустойки за период с 09.07.2016 по 06.10.2016 за просрочку выполнения работ по договору строительного подряда N 1 от 08.06.2016,
руководствуясь ст. ст. 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
решил:
иск удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "СибРегион" в пользу открытого акционерного общества "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" 43 329 руб. 60 коп. неустойки, 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
решение, принятое путем подписания резолютивной части решения, размещаемой на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.kemerovo.arbitr.ru (информационный ресурс "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru), подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.
В этот же срок может быть обжаловано решение, изготовленное в полном объеме по инициативе суда.
решение, принятое в полном объеме по заявлению лица, участвующего в деле, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия в полном объеме.
решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья А.В. Ерохин
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка