Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26 января 2019 года №А26-7851/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РЕШЕНИЕ

от 26 января 2019 года Дело N А26-7851/2018
Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2019 года.
Полный текст решения изготовлен 26 января 2019 года.
Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Ильющенко О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Котловым Р.Э., рассмотрел в открытом судебном заседании с участием от истца: Яхшибековой Л.К. (доверенность от 28.12.2018), от ответчика: Пушкаревой А.И. (доверенность от 23.07.2018) - дело по иску казенного учреждения Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" к обществу с ограниченной ответственностью "Ремстройкомплект" о взыскании 100 000 руб. причиненного ущерба.
Явку своих представителей в судебное заседание третьи лица, государственное унитарное предприятие Республики Карелия "Мост", общество с ограниченной ответственностью "Служба Заказчика" не обеспечили.
Суд установил следующее.
Между КУ РК "Управтодор РК" (заказчик) и ООО "Ремстройкомплект" (подрядчик) 11.09.2015 заключен государственный контракт N 21-э/15 (далее - контракт) на выполнение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог в Беломорском районе, муниципальном образовании г. Костомукша, части сети Калевальского и Муезерского районов Республики Карелия; контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 (пункт 4.1 контракта).
Пунктом 5.1.2 контракта подрядчик принял на себя обязательства обеспечить круглогодичное, круглосуточное, безопасное и бесперебойное движение транспортных средств и пешеходов по сети автомобильных дорог, указанных в перечне дорог (приложение N 2 к контракту), не ниже уровня содержания, предусмотренного Техническим заданием (приложение N 3 к контракту), а также обеспечить сохранность имущества, входящего в состав объекта.
Согласно пункту 8.7 контракта подрядчик при наличии вины несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), а также за факт неудовлетворительного состояния сети автодорог и конструктивных элементов.
Государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Беломорскому району 10.08.2017 был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в связи с выявленными в ходе надзора за дорожным движением 24.07.2017 недостатками автодороги "Подъезд к пос. Летнереченский Беломорский район", влияющими на безопасность дорожного движения, - наличие многочисленных неровностей, дефектов (повреждений) в грунтовом покрытии проезжей части, так на 3 километре автодороги глубина повреждений составила 14,5 см и 13,5 см, длина одного из них - 120 см, ширина - 270 см, что является нарушением требований подпункта "а" пункта 13.2 статьи 3 технического регламента "ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог", утвержденного 18.10.2011 Решением 827 Комиссии Таможенного союза, пункта 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090.
Постановлением мирового судьи судебного участка Беломорского района Республики Карелия от 19.09.2017 КУ РК "Управтодор РК" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 руб.
Решением Беломорского районного суда Республики Карелия от 25.10.2017 постановление мирового судьи от 19.09.2017 изменено, КУ РК "Управтодор РК" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.
Платежным поручением N 98177 от 27.11.2017 истец оплатил административный штраф в размере 100 000 руб.
Претензией от 24.01.2018 N 175 КУ РК "Управтодор РК" предложило ООО "Ремстройкомплект" возместить ущерб в размере уплаченной суммы административного штрафа.
В обоснование иска истец ссылается на указанные обстоятельства и неудовлетворение претензии; считает, что поскольку содержанием спорного участка дороги занималось ООО "Ремстройкомплект" на основании контракта, наложенный на КУ РК "Управтодор РК" штраф является убытками истца, которые подлежат взысканию с ответчика.
В отзыве и пояснениях ответчик с требованием не согласен; считает, что заключение с подрядчиком контракта на содержание автомобильной дороги само по себе не свидетельствует о вине подрядчика во вменяемых убытках и не освобождает истца от ответственности за содержание спорного участка автодороги; обязанности подрядчика по содержанию автомобильной дороги по контракту ограничены конкретными видами и объемом работ, не предусматривают устранение деформаций и повреждений, за наличие которых истец был привлечен к административной ответственности; специальных предписаний по выполнению работ подрядчику не выдавалось, истец не представил документы, подтверждающие фактическое поручение подрядчику выполнение спорных работ; постановлением мирового судьи виновным в недостатках содержания дороги признано именно КУ РК "Управтодор РК", на которого возложена публично-правовая обязанность по содержанию дорог и возложенный на него административный штраф является мерой административного наказания, а не убытками; вина ответчика истцом не доказана, непосредственно содержание спорного участка автодороги осуществляло ГУП РК "Мост"; ссылается на виновные действия самого истца, который не производил авансирование и оплату выполненных работ, приостановил финансирование работ перед наступлением весенне-осенне-летнего периода, не определял виды и объемы работ, необходимых к выполнению подрядчиком, не передал автодорогу надлежащим образом по акту приема-передачи, не обеспечил своевременный и надлежащий капитальный ремонт автодороги и на момент заключения контракта автодорога находилась в изношенном состоянии; не принял меры по уменьшению размера административного штрафа, в том числе путем его уплаты в размере половины суммы штрафа не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления и размер ответственности ответчика подлежит уменьшению.
В пояснениях истец с доводами ответчика не согласен; поддерживает требование в полном объеме.
Отзывов на заявление третьи лица не представили.
В отношении доводов сторон по существу спора суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со статьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, которые определяются в соответствии со статьей 15 ГК РФ.
Согласно статье 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Основаниями для удовлетворения требования о взыскании убытков являются: установление факта нарушения стороной обязательств по договору; наличие причинной связи между понесенными убытками и ненадлежащим исполнением обязательств по договору; документально подтвержденный размер убытков, а также вина нарушившего обязательство, если вина в силу закона или договора является условием возложения ответственности за причинение убытков.
В соответствии с пунктом 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
Согласно пункту 5.1.3 контракта подрядчик обязан своевременно, качественно, в установленные сроки выполнять комплекс работ в соответствии с условиями контракта и действующими нормативными актами, регламентирующими требования по осуществлению работ по содержанию.
В соответствии с пунктом 5.1.29 контракта подрядчик обязан информировать заказчика о случаях выявления угрозы безопасности дорожного движения.
В силу пункта 5.1.24 контракта в нештатных ситуациях в целях обеспечения безопасного проезда, подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дорог, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и (или) запрещению проезда по поврежденным и (или) опасным для движения транспорта участкам автомобильных дорог, а в последующем согласовывать осуществленные действия с заказчиком.
Пунктом 2 Технического задания (приложение N 3 к контракту) определены целевые задачи при содержании сети: выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 (далее - Классификация).
Согласно пункту 6 подпункту 2 раздела IV Классификации в состав работ по содержанию автомобильных дорог входит, в том числе восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр.
Более того, разделом 3 Технического задания устранение просадок, повреждений, деформаций на дорогах с щебеночным и гравийным покрытием с добавлением материала отнесено к постоянно выполняемым видам работ по нормативному содержанию в весенне-летне-осенний период.
С учетом изложенного суд не соглашается с доводами ответчика о том, что устранение дефектов грунтового покрытия, из-за наличия которых КУ РК "Управтодор РК" было привлечено к административному штрафу, не относилось к предмету контракта и не являлось обязанностью подрядчика.
Отсутствие предписаний заказчика по устранению неровностей до выявления недостатков на спорном участке не является основанием для вывода о вине самого заказчика, как не осуществлявшего контроль за выполнением работ по содержанию автодороги, поскольку в соответствии с пунктом 4 статьи 748 ГК РФ подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика законом. Осуществление контрольных проверок эксплуатационного состояния объекта, выдача предписаний подрядчику при выявлении нарушений уровня содержания согласно пункту 6.1.5 контракта является правом, а не обязанностью заказчика.
Более того из материалов дела следует, что КУ РК "Управтодор РК" еще в мае 2017 года направляло ответчику предписания ОГИБДД ОМВД России о проведении работ по устранению нарушений на автодороге "Подъезд к пос. Летнереченский Беломорский район", а также разъясняло, за счет каких средств должны быть произведены работы (письма КУ РК "Управтодор РК" от 11.05.2017 N 1067, от 16.05.2017 N 1087).
В письме от 25.05.2017 ООО "Ремстройкомплект" уведомило заказчика о выполнении предписания N 46 от 06.05.2017 и устранении неровностей на спорном участке автодороги. При этом уже в июле 2017 года были выявлены рассматриваемые нарушения.
Из материалов дела не усматривается, что подрядчик, своевременно выявив дефекты автодороги, указанные в акте от 24.07.2017, в соответствии с пунктом 5.1.24 контракта незамедлительно и самостоятельно принял решения по выполнению указанных в данном пункте контракта мероприятий с целью обеспечения безопасного проезда.
При этом невключение спорного вида работ в ведомость планируемых работ не снимает ответственность с ответчика, который по условиям контракта обязан обеспечивать круглогодичное безопасное и бесперебойное движение автомобильных транспортных средств, своевременно выявить дефекты, сообщить о них заказчику для согласования с ним работ по их устранению или принятию последним мер для их устранения путем привлечения иных лиц, что ответчиком сделано не было. Более того устранение повреждений и деформаций на дорогах с щебеночным и гравийным покрытием разделом 3 Технического задания отнесено к видам постоянно выполняемых работ.
Доводы ответчика об отсутствии финансирования суд не принимает, учитывая, что в силу пункта 2 статьи 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков; при этом, сторона, намеревающаяся приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от его исполнения лишь на основании обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что другая сторона не произведет исполнение в установленный срок, обязана в разумный срок предупредить последнюю об этом (пункт 3 статьи 307 ГК РФ - пункт 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54).
В рассматриваемом случае ответчик о приостановлении работ в связи с ненадлежащим финансированием не заявлял, от исполнения обязательства не отказывался, следовательно, должен нести последствия, связанные с их ненадлежащим исполнением. Кроме этого, пунктом 3.8 контракта в общую стоимость контракта включен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3%, за счет которого и могли быть выполнены соответствующие работы.
Из приложения N 2 "Перечень автомобильных дорог и дорожных сооружений, передаваемых на содержание и их технические данные" к контракту следует, что перечень объектов подрядчику был известен. В силу пункта 1.1 контракта подрядчик принял обязательства по выполнение комплекса работ по содержанию объектов. Отсутствие акта приема-передачи на содержание автодорог, подписанного сторонами на начало срока выполнения работ, не снимает с подрядчика обязанностей по содержанию объекта, что прямо предусмотрено пунктом 5.1.1. контракта.
О состоянии принятой на обслуживание автомобильной дороги и об отсутствии капитального ремонта подрядчику было известно, однако он заключил контракт с заказчиком, тем самым принял на себя риск в силу абзаца 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ.
Также из материалов дела не усматривается, что подрядчик с момента заключения контракта (11.09.2015) предупреждал заказчика о непригодности состояния принятого участка автомобильной дороги для выполнения комплекса работ, предусмотренных контрактом, приостанавливал работу, что в силу пункта 2 статьи 716 ГК РФ лишает ответчика права ссылаться на данные обстоятельства.
То обстоятельство, что фактически работы выполнялись субподрядчиком не освобождает ООО "Ремстройкомплект" от ответственности за неисполнение собственных обязательств по контракту перед истцом, поскольку субподрядчик стороной контракт не выступал и не принимал обязательств перед истцом.
Пунктом 2.5 контракта стороны согласовали, что подрядчик несет перед заказчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение привлеченным субподрядчиком работ, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждается нарушение ООО "Ремстройкомплект" обязательств по содержанию дорог в соответствии с государственным контрактом от 11.09.2015 N 21-э/15, которые повлекли для истца негативные последствия в виде оплаты штрафа в размере 100 000 руб.
Факт установления вины истца постановлением мирового судьи судебного участка Беломорского района Республики Карелия от 19.11.2017, как субъекта административного правонарушения, уполномоченного на осуществление публичных функций по надлежащему содержанию региональных и межмуниципальных автодорог, не освобождает подрядчика от гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, заключенному с истцом.
Согласно пункту 8.10 контракта в случае, если заказчик будет подвергнут административному наказанию контролирующих органов, надзорных ведомств, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных подрядчику работ по контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации контракта, подрядчик обязан в полном объеме возместить по требованию заказчика убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
В соответствии с пунктом 8.12 контракта подрядчик по требованию заказчика обязан компенсировать последнему убытки, штрафные санкции и т.п., возникшие в результате невыполнения подрядчиком принятых на себя обязательств по контракту; применение предусмотренных контрактом санкций не лишает заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиком своих обязательств.
В нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств наличия оснований для уменьшения размера ответственности ООО "Ремстройкомплект" по правилам статьи 404 ГК РФ ответчик не представил, такие основания судом не установлены.
Сам по себе факт уплаты истцом штрафа не в сроки, установленные 32.2 КоАП, не свидетельствует о наличии вины истца либо о непринятии истцом мер к уменьшению размера убытков, с доводами ответчика суд не соглашается.
Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о доказанности ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, наличия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и причиненными убытками и оснований для наступления ответственности ответчика, предусмотренной указанными условиями контракта.
Требование истца является обоснованным и подлежит удовлетворению.
Судебные расходы суд относит на ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Иск удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремстройкомплект" (ОГРН: 1037832000667, ИНН: 7814073770) в пользу казенного учреждения Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" (ОГРН: 1051000017661, ИНН: 1001048977) 100 000 руб. убытков, а также 4000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
2. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 65) через Арбитражный суд Республики Карелия.
Судья
Ильющенко О.В.
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка