Определение от 28 августа 2014 года №А23-2047/2014

 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 
248600 г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; http://kaluga.arbitr.ru; e-mail: kaluga.info@arbitr.ru
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
Дело № А23-2047/2014
 
    28 августа 2014 года                                                                                                     г. Калуга
 
 
    Арбитражный суд  Калужской области в составе судьи Сидорычевой Л.П.,
 
    при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Иполитовой О.Н., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "Стройгазсервис-2" (249722, г. Козельск,                        ул. Чкалова, д.84, стр.4, ОГРН 1114001000277)
 
    к обществу с ограниченной ответственностью   "СЖКХ "Наш дом"  (249275,                    г. Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Ворошилова, д.40, ОГРН 1074001001106)
 
    о  взыскании 495 752 руб. 88 коп.,
 
 
    при  участии в судебном заседании:
 
    от ответчика – представителя Пронькина П.А. по доверенности от 26.08.2014,
 
 
У С Т А Н О В И Л:
 
 
    Общество с ограниченной ответственностью  "Стройгазсервис-2" обратилось с иском в Арбитражный суд Калужской области к  обществу с ограниченной ответственностью   "СЖКХ "Наш дом" о  взыскании задолженности по договору субподряда №1 от 22.06.2012 в размере 468 667 руб., неустойки за период с 05.12.12-по 23.12.13 и с 24.12.13-по 15.04.14 в размере 27 085 руб.88 коп.
 
    Определением Арбитражного суда Калужской области от 23.05.2014 дело                № А23-2047/2014 было принято к производству судьей Чехачевой И.В. 
 
    Распоряжением председателем судебного состава № 1 Арбитражного суда Калужской области от 20.08.2014 по делу № А23-2047/2014 на основании п. 2 ч. 3             ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с нахождением в отпуске, была произведена замена судьи Чехачевой И.В. на судью Сидорычеву Л.П. дело передано в отдел судьи Сидорычевой Л.П.
 
    В соответствии с ч. 5 ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае замены судьи в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство производится с самого начала.
 
    Истец в судебное заседание своего представителя не направили. О времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. При письме, от 28.08.2014 ходатайствовал о рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в отсутствие своего представителя.
 
    Представительответчика  в судебном заседании  поддержал ходатайство представителя истца об утверждении судом заключенного сторонами мирового соглашения от 25.07.2014.  Просил суд производство по   делу прекратить. Пояснил суду, что данное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права других лиц.
 
    На основании ст. 141, 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя истца.  
 
    Изучив материалы дела и текст мирового соглашения от 25.07.2014, рассмотрев ходатайство об утверждении мирового соглашения от 25.07.2014, суд находит его подлежащим удовлетворению, поскольку условия мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают  прав и законных интересов других лиц.
 
    Учитывая право сторон на  заключение   мирового соглашения,  предусмотренное ст. 138, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также, что указанное соглашение не противоречит действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы иных лиц, суд считает возможным утвердить заключенное сторонами мировое соглашение от 25.07.2014 по делу  на следующих условиях:
 
    «1.1. Расчет неустойки и основного долга
 
    1.1.2.Сумма основного долга ООО «СЖКХ «Наш дом» перед ООО «Стройгазсервис-2» по договору субподряда №1 от 22.06.2014 г. на 15.04.2014 г. составляет                         468 667 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей                 00 копеек:
 
    1.1.3.Сумма невыполненных ООО «Стройгазсервис-2» работ по договору субподряда №1 от 22.06.2012 г. составляет 121 039 (Сто двадцать одна тысяча тридцать девять) рублей 00 копеек, согласно локального сметного расчета №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения;
 
    1.1.4.Сумма неустойки ООО «СЖКХ «Наш дом», согласно п. 10.6. договора субподряда №1 от 22.06.2012 г.,
 
    -   за период с 05.12.2012 по 23.12.2013 г. составляет (568 667 - 121 039) х 384 х 0,01% = 17 188 (Семнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 92 копейки;
 
    -   за период с 24.12.2013 по 15.04.2014 г. составляет (468667 - 121 039) х 112 х 0,01% = 3 893 (Три тысячи восемьсот девяносто три) рубля 43 копейки;
 
    Итого сумма неустойки 3 893, 43 + 17 188, 92 = 21 082 (Двадцать одна тысяча восемьдесят два) рубля 35 копеек.
 
    1.1.5.  Сумма неустойки ООО «Стройгазсервис -2», согласно п. 10.4. договора субподряда №1 от 22.06.2012г.,
 
    -   за период с 05.12.2012 по 23.12.2013 г. составляет 121 039 х 384 х 0,01% = 4 647 (Четыре тысячи шестьсот сорок семь) рублей 90 копеек;
 
    -   за период с 24.12.2013 по 15.04.2014 г. составляет 121 039 х 112 х 0,01% = 1 355 (Тысяча триста пятьдесят пять) рублей 64 копейки;
 
    -   Итого сумма неустойки 4 647 + 1 355 = 6 003 (Шесть тысяч три) рубля 54 копейки.
 
    Всего сумма основного долга и неустойки 468 667 + 21 082, 35 - 6 003, 54 = 483 745 (Четыреста восемьдесят три тысячи семьсот сорок пять) рублей 81 копейка.
 
    1.1.6.  ООО «СЖКХ «Наш дом» собственными силами выполнит работы по исправлению недоделок капитального ремонта, а именно ремонту стропильной системы многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сухиничи, ул. Кирюхина, д.9. Стоимость работ составляет 121039 (Сто двадцать одна тысяча тридцать девять) рублей 00 копеек, согласно локального сметного расчета №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения.
 
    1.1.7.ООО «Стройгазсервис-2» засчитывает стоимость работ на сумму                 121039 (Сто двадцать одна тысяча тридцать девять) рублей 00 копеек в счет погашения имеющейся задолженности ООО «СЖКХ «Наш дом» перед ООО «Стройгазсервис-2»
 
    1.1.8.Оставшуюся часть долга в сумме 483 745, 81 - 121039 = 362706,81 (Триста шестьдесят две тысячи семьсот шесть) рублей 81 копейка ООО «СЖКХ «Наш дом» перечисляет равными долями равными долями в августе и сентябре  2014 года.
 
 
    2.      Срок исполнения обязательств Ответчика перед Истцом до 25 сентября 2014 г.
 
    3. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный счет Истца № 40702810422240009639, открытый в Отделении 8608 Сбербанка России г.Калуга.
 
    4. Судебные расходы распределяются следующим образом:
 
 
    4.1.   Ответчик возмещает Истцу 50% расходов по уплате госпошлины в размере 6457,80 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 80 копеек
 
    4.2.   Расходы по оплате услуг представителей Сторон друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
 
    5.Ответчик утверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением.».
 
    В соответствии с ч. 2 ст.150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит прекращению.
 
    Согласно  п. 3 ч. 7 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпункту 3 пункта 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации половина уплаченной истцом государственной пошлины подлежит возвращению истцу из федерального бюджета, что составляет 6 457 руб. 80 коп.
 
    Расходы по уплате государственной пошлины распределяются согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика, с учетом достигнутого  сторонами мирового соглашения.
 
    Руководствуясь ст. 49, 104, 110, 112, 141, 150, 151, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  
 
 
О  П Р Е Д Е Л И Л:
 
 
    Утвердить мировое соглашение от 25.07.2014 по делу № А23-2047/2014, заключенное между истцом – обществом с ограниченной ответственностью  "Стройгазсервис-2"  и ответчиком – обществом с ограниченной ответственностью   "Сухиничское жилищно-коммунальное хозяйство "Наш дом", в  соответствии   с  которым:
 
    «1.1. Расчет неустойки и основного долга
 
    1.1.2Сумма основного долга ООО «СЖКХ «Наш дом» перед ООО «Стройгазсервис-2» по договору субподряда №1 от 22.06.2014 г. на 15.04.2014 г. составляет                         468 667 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей                 00 копеек:
 
    1.1.3Сумма невыполненных ООО «Стройгазсервис-2» работ по договору субподряда №1 от 22.06.2012 г. составляет 121 039 (Сто двадцать одна тысяча тридцать девять) рублей 00 копеек, согласно локального сметного расчета №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения;
 
    1.1.4Сумма неустойки ООО «СЖКХ «Наш дом», согласно п. 10.6. договора субподряда №1 от 22.06.2012 г.,
 
    -   за период с 05.12.2012 по 23.12.2013 г. составляет (568 667 - 121 039) х 384 х 0,01% = 17 188 (Семнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 92 копейки;
 
    -   за период с 24.12.2013 по 15.04.2014 г. составляет (468667 - 121 039) х 112 х 0,01% = 3 893 (Три тысячи восемьсот девяносто три) рубля 43 копейки;
 
    Итого сумма неустойки 3 893, 43 + 17 188, 92 = 21 082 (Двадцать одна тысяча восемьдесят два) рубля 35 копеек.
 
    1.1.5.  Сумма неустойки ООО «Стройгазсервис -2», согласно п. 10.4. договора субподряда №1 от 22.06.2012г.,
 
    -   за период с 05.12.2012 по 23.12.2013 г. составляет 121 039 х 384 х 0,01% = 4 647 (Четыре тысячи шестьсот сорок семь) рублей 90 копеек;
 
    -   за период с 24.12.2013 по 15.04.2014 г. составляет 121 039 х 112 х 0,01% = 1 355 (Тысяча триста пятьдесят пять) рублей 64 копейки;
 
    -   Итого сумма неустойки 4 647 + 1 355 = 6 003 (Шесть тысяч три) рубля 54 копейки.
 
    Всего сумма основного долга и неустойки 468 667 + 21 082, 35 - 6 003, 54 = 483 745 (Четыреста восемьдесят три тысячи семьсот сорок пять) рублей 81 копейка.
 
    1.1.6.  ООО «СЖКХ «Наш дом» собственными силами выполнит работы по исправлению недоделок капитального ремонта, а именно ремонту стропильной системы многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сухиничи, ул. Кирюхина, д.9. Стоимость работ составляет 121039 (Сто двадцать одна тысяча тридцать девять) рублей 00 копеек, согласно локального сметного расчета №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения.
 
    1.1.7 ООО «Стройгазсервис-2» засчитывает стоимость работ на сумму                 121039 (Сто двадцать одна тысяча тридцать девять) рублей 00 копеек в счет погашения имеющейся задолженности ООО «СЖКХ «Наш дом» перед ООО «Стройгазсервис-2»
 
    1.1.8Оставшуюся часть долга в сумме 483 745, 81 - 121039 = 362706,81 (Триста шестьдесят две тысячи семьсот шесть) рублей 81 копейка ООО «СЖКХ «Наш дом» перечисляет равными долями равными долями в августе и сентябре  2014 года.
 
    2.      Срок исполнения обязательств Ответчика перед Истцом до 25 сентября 2014 г.
 
    3. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный счет Истца № 40702810422240009639, открытый в Отделении 8608 Сбербанка России г.Калуга.
 
    4. Судебные расходы распределяются следующим образом:
 
 
    4.1Ответчик возмещает Истцу 50% расходов по уплате госпошлины в размере 6457,80 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 80 копеек
 
    4.2Расходы по оплате услуг представителей Сторон друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
 
    5.Ответчик утверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением.».
 
 
 
 
    Производство по делу  №А23-2047/2014   прекратить.
 
    Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  "Стройгазсервис-2",  г. Козельск Калужской области Калуга из федерального бюджета государственную пошлину 6 457 руб. 80 коп., уплаченную по платежному поручению №88 от 15.04.2014.
 
    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение месяца со дня его вынесения.
 
 
    Судья                                                                                                              Л.П. Сидорычева