Определение от 29 июля 2014 года №А22-2241/2014

 
 
 
    АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ
 
    358000, г. Элиста, ул. А. Пушкина, 9. Тел/факс (847 22) 3-31-66
 
 
    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
об утверждении мирового соглашения и
 
    прекращении производства по делу
 
 
    г. Элиста
 
    29 июля 2014 года                                                                  Дело № А22-2241/2014
 
    Резолютивная часть определения объявлена 25 июля 2014 года, полный текст определения изготовлен 29 июля 2014 года.
 
    Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе председательствующего судьи Садваева Б.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гиляндиковой Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (ИНН 0814165474, ОГРН 1050866777939) к ООО «Волгаспецводстрой» (ИНН 0814143199, ОГРН 1020800757120) о взыскании неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательства по государственному контракту в размере 3 769 496 руб. 50 коп.,
 
    при участии в судебном заседании:
 
    от истца – представителя Самаевой С.Д., доверенность от 22.07.2014,
 
    от ответчика – генерального директора Алексеева С.У. (лично),
 
    23.07.2014 в судебном заседании, в порядке ст. 163 АПК РФ, объявлен перерыв,
 
    25.07.2014 судебное заседание объявлено продолженным,
 
у с т а н о в и л:
 
    Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее - Истец) обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Волгаспецводстрой» (далее - Ответчик) о взыскании неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательства по государственному контракту в размере 3 769 496 руб. 50 коп..
 
    Мотивируя свои требования ненадлежащим исполнением ответчиком принятых на себя обязательств по выполнению работ по государственному контракту № 6 (реестровый № 0105200001813000006) от 06.09.2013.
 
    В судебном заседании представитель истца представила заявление об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит обязать ответчика выплатить неустойку (пени) в размере 474 956 руб. 56 коп., за нарушение конечного срока выполнения работ по контракту, обязать в срок до 15.08.2014 за собственные средства выполнить объемы строительно-монтажных работ по устройству канала, магистральных водопроводных сетей, асфальтобетонной отмостки, по монтажу и теплоизоляции 2 резервуаров емкостью 1 000 м3 по контракту на сумму 7 870 742 руб., обязать в срок до 30.08.2014 выполнить работы на общую сумму 8 866 000 руб. 00 коп., одновременно ходатайствовала об утверждении мирового соглашения между сторонами от 23.07.2014, о чем представила соответствующее ходатайство с проектом мирового соглашения от 23.07.2014.
 
    Представитель ответчика, в судебном заседании, также представил ходатайство об утверждении мирового соглашения между сторонами от 23.07.2014.
 
    Выслушав стороны и оценив и оценив в совокупности представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующему.
 
    23 июля 2014 года «…Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Истец», в лице Министра жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия Ткачевой Нелли Анатольевны, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. № 275, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Волгаспецводстрой», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице генерального директора Алексеева Сангаджи Убушиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в целях урегулирования спора по делу N А22-2241/2014г, рассматриваемому Арбитражным судом Республики Калмыкия, возникшего в связи с исполнением государственного контракта № 6 (реестровый №0105200001813000006) от 6 сентября 2013 года (далее - Контракт) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г. Городовиковск (II пусковой комплекс)» в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» (далее - Объект), руководствуясь ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили мировое соглашение о нижеследующем:
 
    1. Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «Волгаспецводстрой» обязуется:
 
    - в срок до 15.08.2014 г. за собственные средства устранить нарушения по Объекту, указанные в представлении ТУ Росфиннадзора по Республике Калмыкия от 04.04.2014г. №08-05-12/442, а именно выполнить объемы строительно-монтажных работ по устройству канала, магистральных водопроводных сетей, асфальтобетонной отмостки, по монтажу и теплоизоляции 2 резервуаров емкостью 1000 мЗ по Контракту на сумму 7 870 742 (семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч семьсот сорок два) рубля.
 
    - в срок до 30.08.2014г. выполнить следующие виды работ по Контракту на общую сумму 8 866 000 (восемь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей:
 
    Реконструкция насосной станции           
 
    В неплощадочные сети       
 
    Технологичесчкие трубопроводы  
 
    Общестроительные работы н.с.      
 
    Площадка накопителя Учхоз      
 
    Внеплощадочные сети        
 
    Технологичесчкий водопровод      
 
    Общестроительные работы рез.     
 
    Приобретение и монтаж рез. Учхоз           
 
    Резервуар чистой воды (Нас. станция)  
 
    Общестроительные работы рез.     
 
    Приобретение и монтаж рез. Н.с.  
 
    Технологичесчкий водопровод      
 
    Электроснабжение нас. Станции
 
    Электросиловое оборудование      
 
    Электроосвещение               
 
    Наружные сети                   
 
    Магистральный водопровод           
 
    Переход через дорогу          
 
    Всего на сумму 8 866 000 руб.       
 
    2.         Истец - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия:
 
    -           отказывается от исковых требований в части взыскания с ответчика пени в размере 474 956,56 рублей за нарушение конечного срока выполнения работ по Контракту;
 
    -           обязуется принять и оплатить фактически выполненные в целях исполнения настоящего соглашения работы по Контракту в срок не позднее 31 декабря 2014г. по банковским реквизитам, указанным ответчиком.
 
    3.         Судебные расходы прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.
 
    4.         Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
 
    5.         Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика….»
 
    Мировое соглашение заверено подписями представителей Истцов и  Ответчика.
 
    В соответствии с ч. 2 ст.138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит федеральному закону.
 
    Согласно ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, по любому делу, если иное не предусмотрено настоящим кодексом и иным федеральным законом.
 
    Учитывая, что представленное мировое соглашение заключено уполномоченными лицами, не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, суд, оценив в совокупности представленные материалы дела, считает возможным в соответствии со ст. 141 АПК РФ утвердить мировое соглашение.
 
    В соответствии с ч.2 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если заключено мировое соглашение и оно утверждено арбитражным судом.
 
    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.138-141, ч.2 ст.150, ст.151, ст.ст.184, 185 и 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,
 
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
    1.         Утвердить мировое соглашение, заключенное 23 июля 2014 года между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в лице Министра жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия Ткачевой Нелли Анатольевны, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. № 275, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «Волгаспецводстрой», в лице генерального директора Алексеева Сангаджи Убушиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в целях урегулирования спора по делу N А22-2241/2014г, рассматриваемому Арбитражным судом Республики Калмыкия, возникшего в связи с исполнением государственного контракта № 6 (реестровый №0105200001813000006) от 6 сентября 2013 года (далее - Контракт) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г. Городовиковск (II пусковой комплекс)» в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» (далее - Объект) о нижеследующем:
 
    «…1. Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «Волгаспецводстрой» обязуется:
 
    - в срок до 15.08.2014 г. за собственные средства устранить нарушения по Объекту, указанные в представлении ТУ Росфиннадзора по Республике Калмыкия от 04.04.2014г. №08-05-12/442, а именно выполнить объемы строительно-монтажных работ по устройству канала, магистральных водопроводных сетей, асфальтобетонной отмостки, по монтажу и теплоизоляции 2 резервуаров емкостью 1000 м3 по Контракту на сумму 7 870 742 (семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч семьсот сорок два) рубля.
 
    - в срок до 30.08.2014г. выполнить следующие виды работ по Контракту на общую сумму 8 866 000 (восемь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей:
 
    Реконструкция насосной станции           
 
    В неплощадочные сети       
 
    Технологичесчкие трубопроводы  
 
    Общестроительные работы н.с.      
 
    Площадка накопителя Учхоз      
 
    Внеплощадочные сети        
 
    Технологичесчкий водопровод      
 
    Общестроительные работы рез.     
 
    Приобретение и монтаж рез. Учхоз           
 
    Резервуар чистой воды (Нас. станция)  
 
    Общестроительные работы рез.     
 
    Приобретение и монтаж рез. Н.с.  
 
    Технологичесчкий водопровод      
 
    Электроснабжение нас. Станции
 
    Электросиловое оборудование      
 
    Электроосвещение               
 
    Наружные сети                   
 
    Магистральный водопровод           
 
    Переход через дорогу          
 
    Всего на сумму 8 866 000 руб.       
 
    2.  Истец - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия:
 
    -    отказывается от исковых требований в части взыскания с ответчика пени в размере 474 956,56 рублей за нарушение конечного срока выполнения работ по Контракту;
 
    -    обязуется принять и оплатить фактически выполненные в целях исполнения настоящего соглашения работы по Контракту в срок не позднее 31 декабря 2014г. по банковским реквизитам, указанным ответчиком.
 
    3.  Судебные расходы прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.
 
    4.  Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
 
    5.  Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика….»
 
    2. Производство по делу № А22-2241/2014 – прекратить.
 
    3. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Северо - Кавказского округа в течение одного месяца со дня его вынесения.
 
 
Судья                                                                         Б.Б. Садваев