Дата принятия: 04 марта 2010г.
Номер документа: А21-200/2010
Арбитражный суд Калининградской области
Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040
E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
г. Калининград
Дело №
А21- 200/2010
«4»
марта
2010 года
Резолютивная часть решения объявлена
«3»
марта
2010 года
Решение изготовлено в полном объеме
«4»
марта
2010 года
Арбитражный суд Калининградской области в составе:
Судьи З. Б. Лузановой
при ведении протокола судебного заседания судьей
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску:
Калининградского тылового таможенного поста
к ООО «Кранцстрой»
о взыскании неустойки
при участии в судебном заседании:
от истца: Шкляр А.В. по доверенности
от ответчика: извещен, не явился
установил:
Калининградский тыловой таможенный пост обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Кранцстрой» (далее – ООО «Кранцстрой») о взыскании неустойки в сумме 21956,70 руб.
Ответчик в судебное заседание не явился, о дне рассмотрения дела извещен и дело в соответствии с ч.3 ст. 156 АПК РФ было рассмотрено судом в его отсутствие.
Суд, исследовав материалы дела и дав им оценку в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил следующее.
14 сентября 2009 года между Калининградским тыловым таможенным постом и ООО «Кранцстрой» был заключен муниципальный контракт № 2 на капитальный ремонт кабинетов административно-служебных зданий МАПП «Багратионовск» Калининградской областной таможни.
Общая стоимость контракта составила 322 961 руб.
В соответствии с п. 2.1. контракта срок выполнения работ с 14.09.2009 по 24.10.2009.
Истцом был перечислен аванс, предусмотренный п. 3.3. контракта в сумме 96888,30 руб.
Согласно акту о приемке выполненных работ от 27.10.2009 № 1 подрядчиком были выполнены работы на сумму 103394 руб.
В дальнейшем ответчик работы прекратил и обязательства по договору не выполнил.
Суд считает иск подлежащим удовлетворению на основании следующего.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
Статьей 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии с п. 6.3 контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, подрядчик уплачивает штраф в размере 10 % от цены контракта.
Суд считает требование истца о взыскании неустойки в сумме 21956 руб. 70 коп. подтвержденным материалами дела и подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать в ООО «Кранцстрой» в пользу Калининградского тылового таможенного поста неустойку в сумме 21956 руб. 70 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 878 руб. 27 коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья
(подпись, фамилия)
З. Б. Лузанова
