Дата принятия: 21 декабря 2009г.
Номер документа: А21-12658/2009
Арбитражный суд Калининградской области
Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040
E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
г. Калининград
Дело №
А21- 12658/2009
«21»
декабря
2009 года
Резолютивная часть решения объявлена
«21»
декабря
2009 года
Решение изготовлено в полном объеме
«21»
декабря
2009 года
Арбитражный суд Калининградской области в составе:
Судьи З. Б. Лузановой
при ведении протокола судебного заседания судьей
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску:
ФСБ России
к ООО «Евростройгарант»
о взыскании пеней
при участии в судебном заседании:
от истца: Бриль Ю.В. по доверенности
от ответчика: извещен, не явился
установил:
Федеральная служба безопасности России (далее – ФСБ России) обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Евростройгарант» (далее – ООО «Евростройгарант») о взыскании пеней за ненадлежащее исполнение договорных обязательств в размере (с учетом уточнения) 389005 руб. 36 коп.
Ответчик в судебное заседание не явился, о дне рассмотрения дела извещен и дело в соответствии с ч.3 ст. 156 АПК РФ было рассмотрено судом в его отсутствие.
Суд, исследовав материалы дела и дав им оценку в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил следующее.
20 августа 2008 года между ФСБ России и ООО «Евростройгарант» был заключен государственный контракт № 19/15-319а на строительство склада военно-технического имущества войсковой части 2337 в Калининграде.
В соответствии с п. 3.1. контракта начало выполнения работ – день, следующий за днем заключения контракта сторонами, окончание выполнения работ по контракту – не позднее 12 месяцев с даты, определяемой как дата начала работ – 21 августа 2009 года.
Общая стоимость контракта составляет 47378075 руб.
ООО «Евростройгарант» в процессе выполнения обязательств по государственному контракту неоднократно нарушало график производства работ и к установленному сроку взятые на себя обязательства не выполнило.
В связи с невыполнением указанных работ в установленный срок истец направил ответчику претензию от 11.11.2009 об уплате пеней в сумме 389005 руб. 36 коп.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
Статьей 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с ч. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Пунктом 12.4. (абзац 4) контракта предусмотрена пеня за несвоевременное окончание строительства объекта и сдачу его заказчику по вине генподрядчика в размере 0,1 % контрактной цены, установленной по результатам торгов за каждые 10 календарных дней, но не свыше 3% контрактной цены, установленной по результатам торгов. В соответствии с абзацем 6 пункта 12.4. контракта предусмотрена пеня за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ в размере 0,01 % стоимости невыполненных работ за каждые 10 календарных дней в течение месяца и по 0,03 % - за каждые последующие 10 календарных дней до фактического исполнения обязательств.
Расчет пени на 09.11.2009 в размере 389005 руб. 36 коп. соответствует условиям договора.
Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с ООО «Евростройгарант» в пользу ФСБ России пени в сумме 389005 руб. 36 коп., в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9280 руб. 10 коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья
(подпись, фамилия)
З. Б. Лузанова
