Решение от 16 февраля 2010 года №А21-12384/2009

 
Арбитражный суд Калининградской области
 
Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040
 
E-mail: info@,kaliningrad.arbitr.ru
 
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
 
Именем Российской Федерации
 
РЕШЕНИЕ
 
Резолютивная часть решения оглашена 09.02.2010г.
 
    г. КалининградДело №      А21- 12384/2009
 
    "16"        февраля      2010 года
 
    Арбитражный суд Калининградской области в составе: судьи     Гелеверя Т.А.
 
    при ведении протокола судебного заседания     судьей Гелеверя Т.А.
 
    рассмотрев в судебном заседании дело по иску: Администрации муниципального образования «Зеленоградский район» Калининградской области
 
    к   Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоресурс Плюс»
 
    третьему      лицу:      Муниципальному      учреждению      «Служба      заказчика Зеленоградского района»
 
    о   взыскании 39458 руб.
 
    при участии:
 
Гринцевич Г.Э. - доверенность № 1627 от 04.06.2009г.
 
    от ответчика:   не явился
 
    от третьего лица:     Алексеева Ю.В. - доверенность от 05.12.2009г.
 
    установил:Администрациямуниципальногообразования
 
    «Зеленоградский район» обратилась в Арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоресурс Плюс» с привлечением в качестве третьего лица на стороне истца Муниципального учреждения «Служба заказчика Зеленоградского района» о взыскании 39458 руб. - штрафных санкций.
 
    Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва не представил, ходатайств не заявил, о дате и времени рассмотрения дела извещался по последнему адресу, в связи
 
    2 с чем дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    В заседании суда объявлялся перерыв.
 
    В судебном заседании истец поддержал заявленные требования, ссылаясь на то, что в соответствии с муниципальным контрактом ответчик принял на себя обязательства по выполнению работ по газоснабжению и горячему водоснабжению, однако, работы были выполнены с нарушением срока, в связи с чем начислены предусмотренные контрактом пени.
 
    Третье лицо поддержало доводы истца.
 
    Заслушав представителей сторон, изучив представленные документы, суд установил следующее.
 
    Между Администрацией муниципального образования «Зеленоградский район» («муниципальный заказчик»), Муниципальным учреждением «Служба заказчика Зеленоградского района» («заказчик-застройщик») и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоресурс Плюс» («генеральный подрядчик») был заключен муниципальный контракт № 10 от 03.06.2008г. подряда на выполнение работ по газоснабжению и горячему водоснабжению ФАП в пос. Муромское Зеленоградского района, согласно которому ООО «Теплоресурс Плюс» («генеральный подрядчик») принял на себя обязанность в срок, установленный контрактом, выполнить работы по газоснабжению и горячему водоснабжению ФАП в пос. Муромское.
 
    Разделом 2 контракта определен срок действия контракта и выполнения работ.
 
    Пунктом 2.1 контракта установлено, что контракт вступает в силу со дня его подписания.
 
    Пунктом 2.2 контракта предусмотрено начало выполнения работ - в течение десяти дней с момента вступления в силу контракта, а в силу пункта 2.3 срок выполнения работ - два календарных месяца с даты начала выполнения работ.
 
    Согласно пункту 9.2 контракта при нарушении «генеральным подрядчиком» сроков начала и окончания работ «генеральный подрядчик» уплачивает «муниципальному заказчику» пени в размере 0,1% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического выполнения работ.
 
    Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 16.12.2008г., то есть срок выполнения работ нарушен.
 
    Согласно расчету истца сумма пени за период с 12.08.2008г. по 16.12.2008г. составила 39458 руб.
 
    В силу статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
 
3
 
    Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено  договором,   подрядчик  несет  ответственность  за  нарушение   как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
 
    В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
 
    Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
 
    Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
 
    Проверив расчет неустойки, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований, при этом исходит из следующего.
 
    Как указано выше, пунктом 9.2 предусмотрено взыскание неустойки от сметной стоимости работ.
 
    Пунктом 3.1 контракта определено, что стоимость работ по контракту включает в себя стоимость непосредственно работ, выполняемых «генеральным подрядчиком», декларирования, таможенной пошлины и склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и машин, предназначенных для выполнения работ по контракту, оплату всех сопутствующих работ и услуг, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов.
 
    В ходе судебного разбирательства судом было предложено истцу скорректировать расчет с учетом положений пункта 3.1 контракта и определить размер пени от стоимости непосредственно работ, произведенных ответчиком.
 
    Такой расчет суду не представлен, при этом истец пояснил, что цена контракта и есть сметная стоимость работ, поэтому уточнить расчет не представляется возможным.
 
    В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
 
•
 
    При таких обстоятельствах суд находит, что истец не доказал обоснованность заявленных требований по размеру, поскольку начисление пени на стоимость декларирования, суммы таможенных пошлин, расходов на склад временного хранения материалов, оборудования, механизмов и машин, а также на суммы налогов и сборов не предусмотрено действующим законодательством и является неправомерным.
 
    Руководствуясь ст. ст.  167 -   171  Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации, суд
 
    РЕШИЛ:
 
    В иске отказать.
 
    Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме.
 
    Судья
 
    Т.А. Гелеверя