Дата принятия: 24 марта 2009г.
Номер документа: А20-2182/2008
2
А20-2182/2008
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Нальчик Дело № А20- 2182/2008
«24» марта 2009
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики
в составе:
судьи Тишковой Ф.М.
при ведении протокола судебного заседания судьей Тишковой Ф.М.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий» г. Ставрополь
к государственному учреждению «Управление автомобильных дорог Кабардино-Балкарской республики» Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи КБР, г. Нальчик
Третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «Кавминдорстрой», г. Ессентуки
о взыскании 3 769 109 руб.89 коп.,
по встречному исковому заявлению государственного учреждения «Управление автомобильных дорог Кабардино-Балкарской республики» Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи КБР, г. Нальчик
к открытому акционерному обществу «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий» г. Ставрополь
о взыскании 21 467 219 руб.
при участии в судебном заседании представителей:
от истца – Станового В.Б. по доверенности № 23-2308 от 23.10.2008
Алтухова А.С. по доверенности № 03-2309 от 23.10.2008
от ответчика – не явился, извещен 10.03.2009 (уведомление № 55533)
от Третьего лица – не явился, извещен 10.03.2009 (уведомление № 55537)
У С Т А Н О В И Л:
Открытое акционерное общество «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий» обратилось в арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к государственному учреждению «Управление автомобильных дорог Кабардино-Балкарской республики» Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи КБР о взыскании стоимости выполненных работ в размере 3 769 109,89 руб.
Одновременно ответчиком предъявлен встречный иск о взыскании пени за просрочку сдачи результатов работ за период с 01.10.2007 по 14.12.2007 (74 дня) из расчета 3 процента за каждый день просрочки платежа согласно пункту 5.5. контракта на сумму 39 078 891 руб., рассчитанной от стоимости контракта в размере 21 467 219 руб.
Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, встречные исковые требования просил отклонить.
Представитель ответчика и третьего лица, извещенные надлежаще о месте и времени разбирательства дела, в настоящее судебное заседание не явились, истребованных судом документов не представили.
В соответствии с пунктом 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
Отложить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 07.04.2009 г. на 12 час. 00 мин с участием сторон в помещении суда по адресу: Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А, 4-й этаж тел.77-42-53.
Сторонам представить доказательства своих требований и возражений
В судебное заседание явиться представителям сторон.
Представителям иметь доверенности (подлинник на обозрение суда, надлежаще заверенные копии – в дело).
При неявке в судебное заседание представителей сторон письменно сообщить о возможности рассмотрения дела в его отсутствие.
Сторонам разъясняется, что вся информация о движении дела, включая информацию об объявлении перерыва в судебном заседании на иную календарную дату, может быть получена на сайте суда в сети Интернет askb.arbitr.ru.
Судья - Ф.М.Тишкова
