Дата принятия: 16 сентября 2008г.
Номер документа: А20-1802/2008
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
г. Нальчик №А20-1802/2008
«16» сентября 2008г.
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики
в составе:
судьи А.Х. Ульбашева,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи З.Х. Докшоковой,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Терское дорожное ремонтно-строительное управление», г. Терек
к Терскому муниципальному автопредприятию, г. Терек
о взыскании 34 141 руб. 30 коп.,
при участии в судебном заседании представителя от истца: Гедгагова А.З. – по доверенности от 10.08.07.;
У С Т А Н О В И Л:
Открытое акционерное общество «Терское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд КБР с иском о взыскании с Терского муниципального автопредприятия (далее - ответчик) 34 141 руб. 30 коп. пени за просрочку погашения задолженности за период с 11.07.07. по 29.07.08.
Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования.
Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, отзыва на иск не представил.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика.
Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы истца, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Между истцом и ответчиком 25.08.06. было заключено соглашение о погашении задолженности, образовавшейся за выполненные работы по объекту «Благоустройство территории автостанции в г. Тереке» по акту приемки от 22.06.02., взысканной решением Арбитражного суда КБР от 15.12.04. по делу №А20-8723/2004, в соответствии с которым ответчик обязался погасить задолженность в размере 323 019 руб. в срок до 25.11.06.
В материалы дела сторонами не представлено доказательств погашения задолженности.
Решением Арбитражного суда КБР от 30.01.07. по делу №А20-4052/2006 с ответчика в пользу истца взыскано 15 521 руб. пени за просрочку срока погашения задолженности по соглашению 25.08.06. за период с 25.08.06. по 30.01.07.
Решением Арбитражного суда КБР от 10.09.07. по делу №А20-2687/2007 с ответчика в пользу истца взыскано 14 356 руб. 40 коп. пени за просрочку срока погашения задолженности по соглашению 25.08.06. за период с 31.01.07. по 10.07.07.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться должным образом и не допускается односторонний отказ от их исполнения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Истец за просрочку погашения задолженности за период с 11.07.01. по 29.07.07. на сумму задолженности в размере 323 019 руб. начислил пени по ставкам рефинансирования Центрального банка РФ 10-10,5% за каждый день просрочки, что по расчету истца составляет 34 141 руб. 30 коп. Указанный расчет произведен истцом правильно и принимается судом.
По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации госпошлина, отсроченная истцу при подаче иска, подлежит взысканию с ответчика в доход бюджета РФ.
В связи с изложенным, руководствуясь статьями 110, 167, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л :
1. Взыскать с Терского муниципального автопредприятия в пользу открытого акционерного общества «Терское дорожное ремонтно-строительное управление» 34 141 (тридцать четыре тысячи сто сорок одну тысячу) руб. 30 (тридцать) коп. пени.
2. Взыскать с Терского муниципального автопредприятия в доход бюджета РФ госпошлину в размере 1 365 (одна тысяча триста шестьдесят пять) руб. 55 (пятьдесят пять) коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня вынесения в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд КБР.
Судья А.Х. Ульбашев.
