Определение от 24 июля 2014 года №А15-3979/2013

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
об утверждении мирового соглашения
 
 
    г.Махачкала
 
    24 июля 2014 года                                                                                        дело № А15-3979/2013
 
 
    Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Гаджимагомедова И.С., при ведении протокола секретарем Абдулгусейновым А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску МКУ «Комитет по строительству» (ОГРН 1110570000463) к ООО «Ш.Р.М.» (ОГРН 1080561000992) о взыскании 150199000 рублей, при участии в заседании: от истца – Оздемиров Х.Н. (главный бухгалтер), от ответчика – Балаев А.А. (представитель по доверенности),
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
 
    МКУ «Комитет по строительству» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к ООО «Ш.Р.М.» о взыскании 150 199 000 рублей неустойки.
 
    До рассмотрения спора по существу в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации между сторонами заключено мировое соглашение.
 
    После объявленного судом перерыва стороны в судебное заседание не явились, заявив ходатайство о рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в их отсутствие.
 
    Изучив материалы дела, условия мирового соглашения и учитывая, что мировое соглашение соответствует требованиям статьи 49 и положениям главы 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд считает возможным утвердить указанное мировое соглашение и в соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прекратить производство по делу.
 
    На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 139-141, 150, 151, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
 
    утвердить заключенное между МКУ «Комитет по строительству» (Истец) и ООО «Ш.Р.М.» (Ответчик) мировое соглашение по делу № А15-3979/2013 на следующих условиях:
 
    "1. По настоящему мировому соглашению в целях урегулирования спора ответчик обязуется до 31.12.2014 погасить перед истцом сумму неустойки в размере 150199000 рублей.".
 
 
    В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекратить.
 
 
    Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок со дня его принятия.
 
 
    Судья                                                                                                   И.С.Гаджимагомедов