Дата принятия: 24 января 2014г.
Номер документа: А12-967/2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2, Волгоград, 400005
http://volgograd.arbitr.ru; е-mail: info@volgograd.arbitr.ru; телефон/факс: (8442) 24-06-80
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
г. Волгоград
«24» января 2014 года Дело № А12-967/2013
Резолютивная часть определения оглашена 24 января 2014г.
Полный текст определения изготовлен 24 января 2014г.
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бессараб С.Н., рассмотрев в судебном заседании сторон об утверждении мирового соглашения по делу № А12-967/2013 по иску муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН 1033400473897, ИНН 3444070252, 400074, г.Волгоград, ул.Ковровская, 24) к открытому акционерному обществу «Волгоградавтодорстрой» (ОГРН 1053477313251, ИНН 3442080505, 400078, г.Волгоград, пр.Ленина, 96В) о взыскании неустойки и по встречному иску о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами,
при участии в судебном заседании:
от истца – Слипкань Е.А., доверенность №;2591/03 от 18.06.2013г.,
от ответчика – Улевский В.В., директор,
УСТАНОВИЛ:
Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Волгоградавтодорстрой» о взыскании неустойки в сумме 45 216 руб. 12 коп.
ОАО «Волгоградавтодорстрой» обратилось со встречным иском к МУ «Комдорстрой» о взыскании основного долга в сумме 23 392 033 руб. 98 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 469 405 руб. 07 коп.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 11.06.2013г. по делу №А12-967/2013 путем зачета удовлетворенных требований по первоначальному и встречному искам с муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания в пользу открытого акционерного общества «Волгоградавтодорстрой» взыскано 131 861 руб. 50 коп.
Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2013г. решение Арбитражного суда Волгоградской области изменено. Путем зачета удовлетворенных требований по первоначальному и встречному искам, суд постановил взыскать с муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания в пользу открытого акционерного общества «Волгоградавтодорстрой» 343 954 руб. 74 коп., взыскать с муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 323 руб. 41 коп., взыскать с открытого акционерного общества «Волгоградавтодорстрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2064 руб. 69 коп.
В Арбитражный суд Волгоградской области от сторон поступило заявление об утверждении мирового соглашения по делу №А12-967/2013.
В соответствии со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса по любому делу, если иное не предусмотрено Кодексом и иными федеральными законами. Мировое соглашение подлежит утверждению судом, если его условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.
На утверждение арбитражного суда представлено мировое соглашение, заключенное между муниципальным учреждением коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания и открытым акционерным обществом «Волгоградавтодорстрой» следующего содержания:
«В Арбитражном суде Волгоградской области находилось дело № А12-967/2013 по иску МУ «Комдорстрой» к ОАО «Волгоградавтодорстрой» о взыскании неустойки в размере 45 216 руб. 12 коп. по муниципальному контракту № 1013 от 09.07.2012 г., ОАО «Волгоградавтодорстрой» обратилось со встречным исковым заявлением к МУ «Комдорстрой» о взыскании задолженности по муниципальным контрактам № 983, №992, №1013, заключенных в период 09-11.07.2012 г. в сумме 23 392 033 руб. 98 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 469 405 руб. 07 коп. по муниципальным контрактам №983, № 992, № 1013, заключенных в период 09-11.07.2012г.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 11.06.2013 г. по А12-967/20 исковые требования МУ «Комдорстрой» о взыскании с ОАО «Волгоградавтодорстрой» неустойки в размере 45 216 руб. 12 коп., а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2000 руб. удовлетворены, общая сумма взыскания составляет 47 216 руб. 12 коп.
Встречное исковое заявление ОАО «Волгоградавтодорстрой» к МУ «Комдорстрой» удовлетворено частично, с МУ «Комдорстрой» в пользу ОАО «Волгоградавтодорстрой» взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 179 077 руб. 62 коп. Путем зачета удовлетворенных требований по первоначальному и встречному искам взыскано с МУ «Комдорстрой» в пользу ОАО «Волгоградавтодорстрой» 131 861 руб. 50 коп.
Постановлением двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02 сентября 2013 г. решение Арбитражного суда Волгоградской области от 11 июня 2013 г. по делу А12-967/20| 13 изменено в части суммы удовлетворенных встречных исковых требований, с МУ «Комдорстрой» взыскано в пользу ОАО «Волгоградавтодорстрой» проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 391 170 руб. 86 коп., путем зачета удовлетворенных требований по первоначальному и встречному искам взыскано с МУ «Комдорстрой» в пользу ОАО «Волгоградавтодорстрой» 343 954 руб. 74 коп.
МУ «Комдорстрой» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковыми заявлениями к ОАО «Волгоградавтодорстрой» по муниципальным контрактам № 992 от 10.07.2012 г., № 997 от 11.07.2012 г., № 983 от 10.07.2012 г. о взыскании неустойки.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 24 мая 2013 г. по делу № А12-968/2013 по иску МУ «Комдорстрой» к ОАО «Волгоградавтодорстрой» о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 992 от 10.07.2012 г. исковые требования удовлетворены, с ОАО «Волгоградавтодорстрой» взыскана сумма неустойки в размере 115 974 руб. 97 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 479 руб. 24 коп., общая сумма 120 454 руб. 21 коп.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 13 мая 2013 г. по делу № А12-970/2013 по иску МУ «Комдорстрой» к ОАО «Волгоградавтодорстрой» о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 997 от 11.07.2012 г. исковые требования удовлетворены, с ОАО «Волгоградавтодорстрой» взыскана сумма неустойки в размере 59 994 руб. 78 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 399 руб. 79 коп., общая сумма 62 394 руб. 57 коп.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 30 мая 2013 г. по делу № А12 3283/2013 по иску МУ «Комдорстрой» к ОАО «Волгоградавтодорстрой» о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 983 от 10.07.2013 г. исковые требования удовлетворены, с ОАО «Волгоградавтодорстрой» взыскана сумма неустойки в размере 46 932 руб. 41 коп. и государственная пошлина в размере 2 000 руб., общая сумма 48 932 руб. 41 коп
На основании решений Арбитражного суда Волгоградской области по делам 968/2013, № А12-970/2013, № А12-3283/2013 общая сумма задолженности ОАО «Волгоградавтодорстрой» перед МУ «Комдорстрой» составляет 231 781 руб. 19 коп.
На основании постановления двенадцатого арбитражного апелляционного суда от "02 сентября 2013 г. по делу №А12-967/2013 сумма задолженности МУ «Комдорстрой» перед OA«Волгоградавтодорстрой» составляет 343 954 руб. 74 коп.
Путем зачета удовлетворенных требований на основании вышеуказанных дел. задолженность МУ «Комдорстрой» перед ОАО «Волгоградавтодорстрой» составляет (391 170руб. 86коп. - 47 216 руб. 12 коп. - 231 781 руб. 19 коп-112 173 руб.55коп.) 112 173 руб.55коп. (сто двенадцать тысяч сто семьдесят три) рубля 55коп.
Стороны пришли к выводу, что претензий друг к другу не имеют, ОАО «Волгоградавтодорстрой» прощает МУ «Комдорстрой» оставшуюся задолженность в размере 112 173 руб.55коп.
Таким образом, на основании постановления двенадцатого арбитражного суда от «02!» сентября 2013 г. по делу № А12-967/2013, МУ «Комдорстрой» претензий к ОАО «Волгоградавтодорстрой» по оплате задолженности по делу № А12-967/2013 в размере 47 216 руб. 12 коп.(сумма неустойки в размере 45 216 руб. 12 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб.) не имеет, ОАО «Волгоградавтодорстрой» в рамках вышеуказанного дела претензий к МУ «Комдорстрой» по оплате задолженности в размере 343 954 руб. 74 коп. не имеет.»
Оценив содержание данного мирового соглашения, суд признает, что его условия не противоречат закону, а также не нарушают права и законные интересы других лиц. Поэтому представленное сторонами мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом.
Последствия утверждения арбитражным судом мирового соглашения, предусмотренные статьями 141, 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сторонам известны и понятны.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 139-141, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между муниципальным учреждением коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания и открытым акционерным обществом «Волгоградавтодорстрой» на условиях, изложенных в мировом соглашении, в том числе:
«На основании решений Арбитражного суда Волгоградской области по делам 968/2013, № А12-970/2013, № А12-3283/2013 общая сумма задолженности ОАО «Волгоградавтодорстрой» перед МУ «Комдорстрой» составляет 231 781 руб. 19 коп.
На основании постановления двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02 сентября 2013 г. по делу №А12-967/2013 сумма задолженности МУ «Комдорстрой» перед OA«Волгоградавтодорстрой» составляет 343 954 руб. 74 коп.
Путем зачета удовлетворенных требований на основании вышеуказанных дел. задолженность МУ «Комдорстрой» перед ОАО «Волгоградавтодорстрой» составляет (391 170руб. 86коп. - 47 216 руб. 12 коп. - 231 781 руб. 19 коп-112 173 руб.55коп.) 112 173 руб.55коп. (сто двенадцать тысяч сто семьдесят три) рубля 55коп.
Стороны пришли к выводу, что претензий друг к другу не имеют, ОАО «Волгоградавтодорстрой» прощает МУ «Комдорстрой» оставшуюся задолженность в размере 112 173 руб.55коп.
Таким образом, на основании постановления двенадцатого арбитражного суда от «02» сентября 2013 г. по делу № А12-967/2013, МУ «Комдорстрой» претензий к ОАО «Волгоградавтодорстрой» по оплате задолженности по делу № А12-967/2013 в размере 47 216 руб. 12 коп.(сумма неустойки в размере 45 216 руб. 12 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб.) не имеет, ОАО «Волгоградавтодорстрой» в рамках вышеуказанного дела претензий к МУ «Комдорстрой» по оплате задолженности в размере 343 954 руб. 74 коп. не имеет.»
Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 11.06.2013г. и Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2013г. Постановление по настоящему делу исполнению не подлежат.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение месяца через Арбитражный суд Волгоградской области.
Судья С.А. Шутов
