Дата принятия: 27 октября 2014г.
Номер документа: А12-32172/2014
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д. 2, Волгоград, 400005
http://volgograd.arbitr.rue-mail: info@volgograd.arbitr.ruтелефон: 23-00-78 факс: 24-04-60
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
г. Волгоград Дело № А12-32172/2014
27 октября 2014 года.
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Ламтюгина И.С., в порядке упрощенного производства по правилам статей 226-229 АПК РФ, рассмотрев дело по исковому заявлению администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской области (ОГРН 1023405573510, ИНН 3427100644, 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Октябрьская, 67) к обществу с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Строительная Компания-Самара» (ОГРН 1086316008778, ИНН 6316137411, 443013, г. Самара, Московское Шоссе, литер Д, оф. 298) о взыскании 11926,55 руб.,
У С Т А Н О В И Л:
Администрация Серафимовичского муниципального района Волгоградской области обратилась в арбитражный суд, с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Строительная Компания-Самара» о взыскании неустойки за период с 29.12.2012 по 14.01.2013 в размере 11926 руб. 55 коп., за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту № 9021200190 от 08.10.2012 года.
Ответчик отзыв не представил.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
08.10.2012 года между администрацией Серафимовичского муниципального района Волгоградской области (заказчик) и ООО «Межрегиональная Строительная Компания-Самара» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 9021200190 на выполнение работ по строительству внутри поселковых газопроводов.
По условиям контракта и по поручению заказчика, подрядчик принял на себя обязательства в сроки, установленные муниципальным контрактом, выполнить работы по строительству внутри поселковых газопроводов, согласно графику выполнения работ и передать их заказчику. В свою очередь заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Согласно пунктам 3.1., 4.1. муниципального контракта, стоимость выполняемых работ составляет 2338540 руб., в том числе НДС. Подрядчик обязан выполнить весь объем работ с даты заключения контракта, до 31.12.2012 года.
Пунктом 13.1. контракта предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактом сторона, перед которой не исполнено соответствующее обязательство, вправе потребовать уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.
По данному муниципальному контракту, ООО «Межрегиональная Строительная Компания-Самара» выполнило работы по строительству внутри поселковых газопроводов 14.01.2013 года, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 14.01.2013 года формы КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 14.01.2013 формы КС-3, подписанными сторонами, счетом-фактурой.
В обоснование своих требований истец ссылается на то, что ответчик нарушил сроки выполнения работ. Поэтому, истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с 29.12.2012 по 14.01.2013 в размере 11926 руб. 55 коп.
В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ, по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Таким образом, исходя из установленных обстоятельств и в силу указанных норм закона, суд находит, требования истца правомерными.
Суд находит, что истец не правильно определил начало просрочки выполнения работ ответчиком по контракту. Контрактом предусмотрен окончательный срок выполнения работ 31.12.2012 года. Пунктом 13.1. контракта, предусмотрена ответственность за просрочку исполнения обязательства сторонами. Датой просрочки ответчиком своих обязательств является окончательный срок выполнения, то есть 30.12.2012 года. По расчету произведенным судом, период просрочки с 31.12.2012 по 14.01.2013 составляет 15 дней. Размер неустойки на сумму 2338540 руб., за период с 31.12.2012 по 14.01.2013, с применением учетной банковской ставки 8.25 %, составляет 9646 руб. 47 коп.
Таким образом, иск подлежит частичному удовлетворению.
Руководствуясь статьями 226-229 АПК РФ, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать собщества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Строительная Компания-Самара» (ОГРН 1086316008778, ИНН 6316137411) в пользу администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской области (ОГРН 1023405573510, ИНН 3427100644) неустойку за период с 31.12.2012 по 14.01.2013 в размере 9646 руб. 47 коп. В остальной части иска отказать.
Взыскать собщества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Строительная Компания-Самара» (ОГРН 1086316008778, ИНН 6316137411) в доход федерального бюджета госпошлину 2000 руб.
Решение по делу подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Волгоградской области, в порядке и сроки установленные законом.
Судья И.С. Ламтюгин
