Дата принятия: 29 января 2014г.
Номер документа: А12-30391/2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2, Волгоград, 400005
http://volgograd.arbitr.ru; е-mail: info@volgograd.arbitr.ru; телефон/факс: (8442) 24-06-80
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г.Волгоград Дело №А12-30391/2013
«29» января 2014 г.
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску открытого акционерного общества «Медтехника» (ОГРН 1053460038202, ИНН 3446018755, 400002, г.Волгоград, ул.Революционная, 57 А) к государственному казенному учреждению здравоохранения «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер № 7», г.Волжский (ОГРН 1023402020498, ИНН 3435901542, 404110, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Набережная, 55) о взыскании задолженности,
УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество «Медтехника» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к государственному казенному учреждению здравоохранения «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер № 7», г.Волжский о взыскании основного долга в сумме 18 604 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 931 руб. 33 коп.
На основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в порядке упрощенного производства.
Исследовав материалы дела, оценив фактические обстоятельства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что 07.08.2012г. между ГКУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер № 7», г.Волжский (Заказчик) и ОАО «Медтехника» (Подрядчик) заключен договор на производство работ по разработке технического проекта на размещение рентгенологического аппарата с расчетом радиационной защиты, по условиям которого Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить разработку технического проекта на размещение рентгенологического аппарата с расчетом радиационной защиты учреждения расположенного в ГКУЗ «ВОПТД №7» по адресу г.Волжский, ул.Набережная,55
Согласно пункту 4.1 договора, общая сумма договора составляет 53 100 руб.
В соответствии с пунктом 4.2 договора аванс производится до начала работ в размере 30% стоимости контракта, остальные 70% заказчик оплачивает по факту выполнения работ, по мере поступления финансирования из областного бюджета.
Сроки выполнения работ оговорены сторонами в пункте 1.3 договора и составляют с 06.08.2012г. по 17.08.2012г.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательствадолжны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с частью 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Истец во исполнение принятых на себя обязательств по договору выполнил работы на общую сумму 53 100 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ №2542/8-1 от 07.08.2012 подписанным сторонами без каких-либо замечаний и возражений.
Ответчик частично исполнил обязательства по оплате на сумму 34 496 руб., что не оспаривается сторонами. Доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме ответчиком не представлено.
Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составляет 18 604 руб.
С учетом изложенного, требования о взыскании основного долга в сумме 18 604 руб. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Ввиду просрочки исполнения обязательства, истец начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.08.2012г. по 22.11.2013г. (453 дня), исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка 8,25%, на сумму 1 931 руб. 33 коп.
Представленный истцом расчет (имеется в материалах дела) обоснован, судом проверен, ответчиком не оспорен.
С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 931 руб. 33 коп. подлежат удовлетворению.
На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с государственного казенного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер № 7», г.Волжский в пользу открытого акционерного общества «Медтехника» основной долг в сумме 18 604 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 931 руб. 33 коп., а всего 20 535 руб. 33 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб.
Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия, в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.
Судья С.А.Шутов
