Дата принятия: 22 ноября 2013г.
Номер документа: А12-23955/2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2, Волгоград, 400005
http://volgograd.arbitr.ru; е-mail: info@volgograd.arbitr.ru; телефон/факс: (8442) 24-06-80
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г.Волгоград Дело №А12-23955/2013
«22» ноября 2013 года
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Министерства здравоохранения Волгоградской области (ОГРН 1023403443744, ИНН 3444050369, 400005, г.Волгоград, пр.Ленина, 56а) к обществу с ограниченной ответственностью «ВолгаТехстрой» (ОГРН 1023402642031, ИНН 3442062231, 400005, г.Волгоград, пр.Металлургов, 6-20) о взыскании неустойки,
без вызова сторон,
УСТАНОВИЛ:
Министерство здравоохранения Волгоградской области обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВолгаТехстрой» о взыскании неустойки в сумме 68 800 руб.
Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, в отзыве на исковое заявление указал, что работы выполнены в срок, установленный контрактом.
На основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в порядке упрощенного производства.
Исследовав материалы дела, оценив фактические обстоятельства, суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что 15.11.2012 между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен государственный контракт №2012.30377 на выполнение работ по капитальному ремонту 3-х этажного здания 1984 г. постройки (блок №4 рентгенодиагностическое отделение), по условиям которого Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить работы по капитальному ремонту 3-х этажного здания 1984 г. постройки (блок №4 рентгенодиагностическое отделение), сантехнические работы, расположенный по адресу: 400138, г.Волгоград, ул.Землячки, 78, Блок №4, в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием (приложение №3), ведомостью объемов работ (приложение №1), ведомостью материалов (приложение №2) и передать Заказчику объект готовый к эксплуатации по акту сдачи-приемки выполненных работ (приложение №5), а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их.
Согласно пункту 1.5 контракта, начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ – до 10.12.2012г.
Работы выполняются Подрядчиком на основании графика выполнения работ (приложение №4), который содержит дату начала и окончания определенного вида (этапа) работ (пункты 2.1, 2.2 контракта).
В графике выполнения работ стороны согласовали начало и окончание определенного вида работ, которые составляют с 15.11.2012 по 10.12.2012.
В соответствии с пунктом 5.1 контракта, его цена составляет 550 400 руб.
Согласно пункту 8.1 контракта, последний вступает в силу с момента заключения и действует до 25.12.2012.
Пунктом 12.1 контракта установлено, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от цены контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу части 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В силу пункта 11 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №294-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным или муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что ответчиком нарушен срок окончания работ, который, по мнению истца, составляет 10.11.2012, в связи с чем, истцом начислена неустойка, исходя из установленного пунктом 12.1 контракта размера, за период с 16.11.2012г. по 10.12.2012г. (25 дней) в сумме 68 800 руб.
В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.
Из пункта 8.1 контракта следует, что контракт вступает в силу с момента заключения, то есть 15.11.2012г.
Срок выполнения работ, согласованный сторонами в графике производства работ, составляет: начало работ – 15.11.2012, окончание работ – 10.12.2012.
Ответчик во исполнение принятых на себя обязательств выполнил работы в сроки, установленные графиком выполнения работ, что подтверждается актом о приемке выполненных работ (форма КС-3) №130 от 10.12.2012 и справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3) №130 от 10.12.2012, общим актом сдачи приемки выполненных работ от 10.12.2012.
Таким образом, у ответчика отсутствует обязанность по уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ, поскольку работы выполнены в сроки, установленные контрактом.
В связи с изложенным, исковые требования являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия, в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.
Судья С.А.Шутов
