Решение от 19 декабря 2013 года №А12-23952/2013

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ул.им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2, Волгоград, 400005
 
http://volgograd.arbitr.ru; е-mail: info@volgograd.arbitr.ru; телефон/факс: (8442) 24-06-80
 
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
РЕШЕНИЕ
 
    г.Волгоград                                                                                                   Дело №А12-23952/2013
 
    «19» декабря 2013 года
 
    Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2013 г.
 
    Полный текст решения изготовлен 19 декабря 2013 г.
 
 
    Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А.,
 
    при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Бессараб С.Н.,
 
    рассмотрев в судебном заседании дело по искуМинистерства здравоохранения Волгоградской области (ОГРН 1023403443744, ИНН 3444050369, 400005, г.Волгоград, пр.Ленина, 56а) к обществу с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр «Технология» (ОГРН 1093460005154, ИНН 3445106504, 4001205, г.Волгоград, ул.Кузнецкая, 85/4-24) о взыскании неустойки,
 
    при участии в судебном заседании:
 
    от истца – Силкина И.А., доверенность №126 от 18.03.2013г.,
 
    от ответчика – не явился, извещен,
 
УСТАНОВИЛ:
 
    Министерство здравоохранения Волгоградской областиобратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр «Технология» о взыскании неустойки в сумме 76 918 руб. 49 коп.
 
    Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, возражений относительно заявленных исковых требований не представил.
 
    На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковое заявление рассматривается по имеющимся в деле доказательствам в отсутствие ответчика.
 
    Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив фактические обстоятельства, суд приходит к следующему.
 
    Из материалов дела следует, что 14.11.2012 между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен государственный контракт №2012.142917 на выполнение работ по капитальному ремонту, по условиям которого Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту 3-х этажного здания 1984 г. постройки (блок №4 рентгендиагностическое отделение), рентгенозащитные двери, расположенного по адресу: 400138, г.Волгоград, ул.им.Землячки, 78 Блок №4в, в соответствии с локальным сметным расчетом, определяющим цену работ, техническим заданием (приложение №3), ведомостью объемов работ (приложение №1), ведомостью материалов (приложение №2), являющимися неотъемлемой частью контракта, требованиями действующих строительных норм и правил и передать Заказчику объект, готовый к эксплуатации по акту сдачи-приемки выполненных работ (приложение №5), а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их на условиях контракта.
 
    Согласно пункту 1.4 контракта, работы считаются выполненными с момента подписания Заказчиком акта формы КС-2 (акта приемки выполненных работ) и акта сдачи-приемки выполненных работ с учетом выполнения условий, предусмотренных п.3.1 контракта. Начало работ: с момента заключения контракта. Окончание работ: до 15.11.2012.
 
    В соответствии с пунктом 5.1 контракта, его цена определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет 854 649 руб. 90 коп.
 
    Оплата осуществляется по факту выполнения работ на основании актов приемки выполненных работ и счетом, по мере поступления денежных средств (пункт 5.3 контракта).
 
    Пунктом 12.1 контракта установлено, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0.5% от цены контракта, предусмотренной п.5.1 контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
 
    В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
 
    Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
 
    В силу пункта 11 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №294-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным или муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
 
    Работы по государственному контракту в полном объеме завершены ответчиком 03.12.2013, то есть с нарушением установленного контрактом срока (15.11.2012г.), что подтверждается актом о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 03.12.2013 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 03.12.2013, подписанными сторонами.
 
    В связи с допущенным ответчиком нарушением установленного контрактом срока исполнения обязательств, истцом начислена неустойка, исходя из установленного пунктом 12.1 контракта размера 0.5% от цены контракта, за период с 16.11.2012г. по 03.12.2012г. (18 дней) в сумме 76 918 руб. 49 коп.
 
    Проверив представленный истцом расчет, суд установил, что истцом неверно определен срок окончания просрочки, который необходимо исчислять до 02.12.2012г. (17 дней).
 
    По расчету суда размер неустойки составит 72 645 руб. 17 коп. (854 649 х 18 х 0.5%).
 
    С учетом изложенных обстоятельств дела, исковые требования о взыскании неустойки подлежат частичному удовлетворению в сумме 72 645 руб. 17 коп.
 
    В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежат взысканию, пропорционально размеру удовлетворенных требований, судебные издержки в сумме 30 руб. 55 коп. и государственная пошлина в сумме 2 905 руб. 81 коп.
 
    На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
 
РЕШИЛ:
 
    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр «Технология» в пользу Министерства здравоохранения Волгоградской области неустойку в сумме 72 645 руб. 17 коп., а также судебные издержки в сумме 30 руб. 55 коп.
 
    В удовлетворении остальной части иска отказать.
 
    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр «Технология» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 905 руб. 81 коп.
 
    Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца через Арбитражный суд Волгоградской области.
 
 
    Судья                                                                                                                                    С.А.Шутов