Решение от 25 ноября 2013 года №А12-23951/2013

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ул.им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2, Волгоград, 400005
 
http://volgograd.arbitr.ru; е-mail: info@volgograd.arbitr.ru; телефон/факс: (8442) 24-06-80
 
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
РЕШЕНИЕ
 
    г.Волгоград                                                                                            Дело №А12-23951/2013
 
    «25» ноября 2013 года
 
 
    Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А.,
 
    рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Министерства здравоохранения Волгоградской области (ОГРН 1023403443744, ИНН 3444050369, 400005, г.Волгоград, пр.Ленина, 56а) к обществу с ограниченной ответственностью «Интэксстрой» (ОГРН 1023404290106, ИНН 3447018941, 400079, г.Волгоград, ул.Закавказская, 2а-58) о взыскании неустойки,
 
    без вызова сторон,
 
УСТАНОВИЛ:
 
    Министерство здравоохранения Волгоградской области обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Интэксстрой» о взыскании неустойки в сумме 4 548 руб.
 
    Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве на иск.
 
    На основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в порядке упрощенного производства.
 
    Исследовав материалы дела, оценив фактические обстоятельства, суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
 
    Из материалов дела следует, что 19.04.2013 между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен государственный контракт №2013.47500 на выполнение работ по капитальному ремонту неврологического отделения, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в сроки, установленные контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение №2), сметной документацией (Приложение №1), календарным графиком производства работ (Приложение №3), которые являются неотъемлемой частью контракта, выполнить работы по капитальному ремонту неврологического отделения (ремонт помещений для монтажа комплекса рентгеновского КТР), расположенного по адресу: 400026, г.Волгоград, ул.Андижанская, 1а и передать Заказчику объект готовый к эксплуатации по акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
 
    В соответствии с пунктом 3.2 контракта общая стоимость работ составляет 1 453 689 руб. 20 коп.
 
    Согласно пункту 3.4 контракта, оплата за выполненные работы осуществляется за фактически выполненные работы на основании сметного расчета, акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) по мере поступления денежных средств из внебюджетных фондов, но не позднее 31.12.2013г.
 
    Срок выполнения работ Подрядчиком: в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта (Приложение №3).
 
    В графике выполнения работ (Приложение №3 к контракту) стороны согласовали начало и окончание выполнения определенного вида работ, которые составляют с 23.04.2013 по 22.05.2013.
 
    Пунктом 8.3 контракта установлено, что в случае нарушения сроков выполнения работ, в том числе по каждому этапу, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.5% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.
 
    В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
 
    В силу части 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
 
    Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
 
    В силу пункта 11 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №294-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным или муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
 
    В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что ответчиком нарушен срок окончания работ, поскольку работы завершены 21.05.2013г., в связи с чем, истцом начислена неустойка, исходя из установленного пунктом 8.3 контракта размера от стоимости выполненных работ в сумме 454 810 руб., за период с 19.05.2013г. по 20.05.2013г. (2 дня) в сумме 4 548 руб. 10 коп.
 
    Срок завершения работ, согласованный сторонами в графике выполнения работ (Приложение №3 к контракту), составляет 22.05.2013.
 
    Ответчик во исполнение принятых на себя обязательств выполнил работы на сумму 454 810 руб. в сроки, установленные графиком выполнения работ, что подтверждается актом о приемке выполненных работ (форма КС-3) №1 от 21.05.2013 и справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3) №1 от 21.05.2013.
 
    Таким образом, у ответчика отсутствует обязанность по уплате неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в акте о приемке выполненных работ №1 от 21.05.2013, поскольку указанные работы выполнены в сроки, установленные контрактом.
 
    В связи с изложенным, исковые требования являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
 
    На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
 
РЕШИЛ:
 
    В удовлетворении исковых требований отказать.
 
    Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия, в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.
 
 
    Судья                                                                                                                            С.А.Шутов