Дата принятия: 14 октября 2013г.
Номер документа: А12-20518/2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д.2, Волгоград, 400005
http://volgograd.arbitr.ru; е-mail: info@volgograd.arbitr.ru; телефон/факс: (8442) 24-06-80
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г.Волгоград Дело №А12-20518/2013
«14» октября 2013 года
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по искуобщества с ограниченной ответственностью «Строй-Рай» (ОГРН 1063453035997, ИНН 3436107830, 403870, Волгоградская область, г.Камышин, ул.Волгоградская, 39) к обществу с ограниченной ответственностью «Адамант» (ОГРН 1063453004515, ИНН 3436016124, 403870, Волгоградская область, г.Камышин, ул.Крупской, 18) о взыскании задолженности,
без вызова сторон,
УСТАНОВИЛ:
Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Рай» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Адамант» о взыскании основного долга в сумме 74 875 руб. 27 коп. и неустойки в сумме 109 717 руб. 73 коп.
На основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в порядке упрощенного производства.
Исследовав материалы дела, оценив фактические обстоятельства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что 01.11.2012г. между истцом(Субподрядчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен договор субподряда №2, по условиям которого по заданию Подрядчика Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить разработку рабочей проектно-технической документации и последующие строительно-монтажные работы в согласованном Подрядчиком объеме, по реконструкции объекта «Устройство наружной канализации жилых домов по ул.Революционной», а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную договором стоимость строительства.
В соответствии с пунктом 2.1 договора стоимость работ составляет 485 476 руб. 70 коп. без учета НДС.
Согласно пункту 5.1 договора, работы должны выполняться Субподрядчиком в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение №2).
Оплата выполненных работ Подрядчиком производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи проектно-технической документации и форм КС-2, КС-3 (пункт 6.1 договора).
В соответствии с пунктом 9.4 договора в случае несвоевременной оплаты выполненных работ Подрядчик уплачивает Субподрядчику пеню в размере 0.1% от полной стоимости этапа, комплекса работ, объекта в текущих ценах за каждый день просрочки.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с частью 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Во исполнение принятых на себя обязательств по договору истец выполнил работы на сумму 485 476 руб. 70 коп., что подтверждается актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) №107 от 10.12.2012 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №107 от 10.12.2012, подписанными уполномоченными лицами без каких-либо замечаний и возражений.
Ответчиком осуществлена частичная оплата выполненных работ на общую сумму 410 601 руб. 43 коп., что подтверждается платежными поручениями №561 от 27.12.2012, №29 от 21.02.2013. Доказательств исполнения обязательств по оплате выполненных работ в полном объеме ответчиком не представлено.
Таким образом, задолженность ответчика по договору составляет 74 875 руб. 27 коп.
09.04.2013г. ответчику направлена претензия о погашении задолженности, которая оставлена без удовлетворения.
С учетом изложенных обстоятельств, исковые требования о взыскании основного долга в сумме 74 875 руб. 27 коп. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В связи с нарушением сроков оплаты выполненных работ, истцом заявлены требования о взыскании неустойки за период с 18.12.2012г. по 31.07.2013г., исходя из установленного пунктом 9.4 договором размера 0.1%, в сумме 109 717 руб. 73 коп.
Представленный истцом расчет обоснован, судом проверен, ответчиком не оспорен.
С учетом изложенного, требования истца о взыскании неустойки в сумме 109 717 руб. 73 коп. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации со сторон в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина: с истца за рассмотрение заявления об обеспечении иска в сумме 2 000 руб., с ответчика за рассмотрение иска в сумме 6 537 руб. 79 коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Адамант» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Рай» основной долг в сумме 74 875 руб. 27 коп. и неустойку в сумме 109 717 руб. 73 коп., а всего 184 593 руб.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Рай» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 000 руб.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Адамант» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 537 руб. 79 коп.
Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия, в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.
Судья С.А.Шутов
