Дата принятия: 02 декабря 2013г.
Номер документа: А12-19893/2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Волгоград Дело № А12-19893/2013
Резолютивная часть объявлена 02.12.2013 года
Полный текст изготовлен 02.12.2013 года
Судья Арбитражного суда Волгоградской области Макаров И.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кривобоковой М.А.
рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-ресурс» (400005, г.Волгоград, ул. Пражская, 13; ИНН 6142018580; ОГРН 1046142004677) заявление ООО «Альянс-М» о включении требований в реестр требований кредиторов
при участии в заседании: от заявителя – Евтихиев И.Д., доверенность;
от должника – не явился, ходатайство о рассмотрении в отсутствие представителя;
от временного управляющего – Шкарупа Т.В., доверенность;
от ФНС – Зограбян К.Э., доверенность;
установил:
Определением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 30.08.2013 в отношении ООО «Сервис-Ресурс» (далее также Должник) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Шляхов А.В.
Информационное сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» 14.09.2013.
Согласно статьи 71 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр.
11.10.2013 (согласно штемпеля на конверте) в суд обратилось ООО «Альянс-М» с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требований в размере 33 129 949 руб. основного долга, в том числе 2 052 649 руб. задолженности за поставленные товары и 31 077 300 руб. невозвращенной предоплаты.
Рассмотрев требования, суд приходит к следующему:
01.07.2008 между ООО «Альянс-М», как Поставщиком, и ООО «Сервис-ресурс», как Покупателем, был заключен договор поставки товара № 01/07, согласно которому Поставщик обязался передать в собственность Покупателя строительные материалы в количестве и ассортименте, прописанных в заказных спецификациях и товарных накладных, а Покупатель обязался оплатить товар.
По накладной № 332 от 31.07.2013 ООО «Альянс-М» поставило, а ООО «Сервис-ресурс» получило строительные материалы (арматуру) на общую сумму 2 052 649 руб. Товары получены представителем Должника по доверенности (копия представлена).
Получение товаров ООО «Сервис-ресурс» в письменном отзыве подтверждает.
В соответствие со статьей 506 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
К договору поставки применяются правила параграфа 1 главы 30 ГК РФ, если иное не предусмотрено правилами параграфа 3.
Согласно части 1 статьи 486 Гражданского кодекса РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
Согласно части 1 статьи 516 ГК РФ Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.
Доказательств исполнения обязательств по оплате полученных строительных материалов ООО «Сервис-ресурс» в порядке пункта 1 статьи 65 АПК РФ не представлено.
Согласно пункту 1 статьи 5 Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
В соответствие с разъяснением пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 от 23.07.2009 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» по смыслу указанной нормы текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом.
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Сервис-Ресурс» возбуждено 12.08.2013.
В связи с этим, требования ООО «Альянс-М» в части задолженности за поставленный товар не относятся к текущим и подлежат включению в реестр.
Судом принимались возможные меры к проверке фактического наличия хозяйственных отношений по поставке для чего от заявителя были запрошены документы об источнике получения товаров, проданных должнику, а от ООО «Сервис-ресурс» документы, касающиеся местонахождения полученных товаров.
В материалы дела ООО «Альянс-М» представлены товарные накладные на приобретение товаров, а ООО «Сервис-ресурс» товарная накладная о продаже строительных материалов в адрес третьего лица.
01.08.2010 между ООО «Сервис-Ресурс», как Поставщиком, и ООО «Альянс-М», как Покупателем, был заключен договор поставки товара № 08/2008, согласно которому Поставщик обязался передать в собственность Покупателя строительные материалы, а Покупатель обязался оплатить товар в количестве, сроки и порядке согласованных сторонами в заказных спецификациях или товарных накладных.
01.07.2013 сторонами была подписана заказная спецификация № 3 к договору на поставку строительных материалов на общую сумму 31 077 300 руб.
Согласно части 1 статьи 516 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.
Пунктом 3.4 договора стороны предусмотрели обязанность Покупателя производить авансовый платеж Поставщику в размере 100% от цены каждой партии товара в соответствие с графиком поставок и платежей. Аналогичное положение было включено сторонами в пункт 3 заказной спецификации № 5.
Также 01.07.2013 сторонами был подписан график поставок и платежей, согласно которому предоплата товара должна быть произведена ООО «Альянс-М» с 01.07 по 25.07.2013, а поставка товаров должна быть произведена ООО «Сервис-Ресурс» с 26.07.2013 по 30.07.2013.
Платежными поручениями № 66 от 26.07.2013, № 65 от 26.07.2013, № 64 от 26.07.2013, № 55 от 23.07.2013, № 54 от 22.07.2013, № 51 от 22.07.2013, № 46 от 17.07.2013, № 45 от 16.07.2013, № 42 от 15.07.2013, № 40 от 12.07.2013, № 33 от 11.07.2013, № 31 от 11.07.2013, № 26 от 11.07.2013, № 25 от 10.07.2013, № 24 от 09.07.2013 ООО «Альянс-М» перечислило ООО «Сервис-ресурс» 31 077 300 руб. Перечисление денежных средств по указанным платежным поручениям подтверждается также выпиской по счету заявителя.
Доказательств своевременного исполнения встречных обязательств по поставке строительных материалов ООО «Сервис-ресурс» в порядке пункта 1 статьи 65 АПК РФ не представлено.
Согласно части 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.
Право ООО «Альянс-М» на отказ от принятия товара при просрочке его поставки закреплено также пунктом 5.5 договора и пунктом 2 графика поставок и платежей.
В связи с просрочкой поставки товара ООО «Альянс-М» уведомило ООО «Сервис-ресурс» об отказе от принятия товара и потребовало возврата предоплаты. Письмо получено должником нарочно.
Доказательств возврата денежных средств Должником не представлено, в письменном отзыве наличие задолженности на заявленную сумму не оспаривается.
Таким образом, у ООО «Сервис-ресурс» отпали основания для удержания денежных средств ООО «Альянс-М». Невозвращенная сумма является неосновательным обогащением Должника.
Неосновательное удержание денежных средств возникло до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Сервис-Ресурс», в связи с чем, требования
ООО «Альянс-М» с учетом разъяснений пункта 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 от 23.07.2009 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» не относятся к текущим и подлежат включению в реестр.
Возражений от должника, временного управляющего, ФНС России, конкурных кредиторов и кредиторов, заявивших требования к должнику, против требований ООО «Альянс-М» в суд не поступило. Доказательств опровергающих перечисление денежных средств в счет предоплаты за поставку товаров, наличия у сторон иных фактических отношений и иных целей перечисления денежных средств, например, для создания фиктивной кредиторской задолженности, суду не представлено, возражений на требования и заявлений о фальсификации каких-либо доказательств не заявлено.
Руководствуясь ст.ст. 5, 16, 71 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002
«О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Сервис-ресурс» требования ООО «Альянс-М» в размере 33 129 949 руб. основного долга.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законом срок.
Судья И.А. Макаров
