Решение от 13 октября 2014 года №А11-6921/2014

 
АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
               600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14, http://vladimir.arbitr.ru
 
 
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
 
    г. Владимир
 
Дело № А11-6921/2014
 
    13 октября 2014 года
 
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена
 
    06.10.2014
 
    Решение в полном объеме изготовлено
 
    13.10.2014
 
 
    Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи И.В. Кашликова, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Т.М. Чирковым, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района (601301, Владимирская область, г. Камешково,               ул. Свердлова, д. 5а; ОГРН 1033302204572, ИНН 3315007982) к обществу с ограниченной ответственностью «Энерготехпром» (601900, Владимирская область,  г. Ковров, ул. Свердлова, д. 89; ОГРН 1123332000934, ИНН 3305714686) об обязании передать документацию,
 
    при участии представителей:
 
    от истца – Галыбина О.В., представитель по доверенности от  09.09.2014 (сроком действия до 31.12.2014);                                                                                    
 
    от ответчика – представитель не явился, надлежащим образом извещен,
 
    установил:
 
    муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района (далее – МУ «УЖКХ») обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью «Энерготехпром» (далее – ООО «Энерготехпром») передать истцу исполнительную документацию по муниципальному контракту от 13.08.2013 № 0328300011013000022_196410.
 
    Заявлением от 01.10.2014 № 01-21/405 истец уточнил исковые требования и просил обязать ответчика передать МУ «УЖКХ» исполнительную документацию, а именно: 1) заверенную копию свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией; 2) комплект рабочих чертежей на строительство газопровода с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них проектной организацией изменениям; 3) заключение государственной экспертизы проектной документации; 4) акт разбивки и передачи трассы газопровода; 5) приказ подрядной организации о назначении ответственного за ведение строительного контроля и ответственного за производство работ на объекте; 6) сертификаты заводов-изготовителей на трубы с заводским изоляционным покрытием, сертификаты на фасонные части и сварочные материалы, сертификаты на изоляционные материалы, применяемые для изоляции фасонных частей и сварных стыков в полевых условиях; 7) технические паспорта заводов-изготовителей на газовое оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, запорную и регулирующую арматуру диаметром свыше 100 мм., иные документы, удостоверяющие качество оборудования; 8) технические паспорта на изолирующие соединения, в том числе фланцевые; 9) заверенные копии документов об аттестации подрядной организацией технологии сварки, сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов, инструментов; 10) акт проверки задвижки на герметичность перед установкой на газопровод; 11) строительный паспорт газопровода; 12) схему сварных стыков; 13) заверенные копии удостоверений сварщиков, выполнивших работы на объекте; 14) протоколы проверки сварных стыков физическими методами контроля; 15) протоколы механических испытаний сварных стыков стальных и полипропиленовых газопроводов; 16) общий и специальный журналы производства работ; 17) акты проведения визуального и измерительного контроля сварных стыков, заверенную копию удостоверения специалиста, выполнившего визуальный и измерительный контроль; 18) акты освидетельствования работ, оказывающих влияние на безопасность объекта, скрытых и специальных работ; 19) акты (справки) проверки работы изолирующих соединений; 20) замечания строительного контроля заказчика и (или) государственных контролирующих органов о недостатках выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность объекта и скрытых работ, акты об устранении указанных недостатков.
 
    Поскольку в силу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска полностью или частично, арбитражный суд принимает указанное уточнение как не противоречащее закону и не нарушающее права других лиц.
 
    Дело подлежит рассмотрению исходя из представленного уточнения.
 
    Ответчик отзыв на иск не представил, в судебное заседание не явился.
 
    В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие полномочного представителя ответчика по имеющимся в деле доказательствам.
 
    Исследовав материалы дела, заслушав доводы и пояснения представителя истца, арбитражный суд установил следующее.
 
    13.08.2013 между сторонами заключен муниципальный контракт              № 0328300011013000022_196410, согласно пункту 1.1 которого заказчик поручает и обеспечивает оплату, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по строительству объекта «Газопровод среднего давления до ПГБ, ПГБ, распределительный газопровод низкого давления, газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов южной стороны п. Новки Камешковского района», в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями настоящего контракта.
 
    Цена контракта составляет 7 785 294 руб. 50 коп. (пункт 2.1 контракта).
 
    На основании пункта 3.1 контракта сроки выполнения работ определяются согласованными сторонами календарным планом выполнения работ (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
 
    Согласно календарному плану работ сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2013.
 
    Пунктом 4.10 контракта предусмотрено, что подрядчик одновременно с результатом выполненных работ передает заказчику информацию и документацию, необходимую для эксплуатации объекта.
 
    Ответчик выполнил работы на сумму 997 571 руб., что подтверждается актами  о приемке выполненных работ от 01.10.2013 № 1, от 01.11.2013 № 2, справками о стоимости выполненных работ и затрат от 01.10.2013 № 1, от 01.11.2013 № 2 (подписанными полномочными представителями сторон и скрепленными печатями предприятий).
 
    Истец перечислил ответчику за выполненные работы денежные средства в сумме 997 571 руб. (платежные поручения от 31.10.2013 № 9069099, от 18.12.2013 № 9441573).
 
    15.11.2013 подрядчику направлено обращение о подготовке и предоставлении исполнительной документации на выполненный объем работ.
 
    МУ «УЖКХ» направило в адрес ООО «Энерготехпром» претензию с предложением в срок до 12.12.2013 представить акты выполненных работ и исполнительную документацию по объекту.
 
    12.12.2013 между сторонами составлен акт № 1 на незавершенное строительство газораспределительной системы, в котором указано, что объем выполненных работ составил 2679 п.м. на сумму 997 571 руб.
 
    Истец принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое получено ответчиком 16.12.2013 и вступило в законную силу через 10 дней.
 
    Как указывает истец, ответчик до настоящего времени исполнительную документацию заказчику не передал.
 
    Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.
 
    Проанализировав представленные доказательства, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению  исходя из следующего.
 
    Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
 
    Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
 
    Согласно статье 726 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.
 
    Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 утверждены Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).
 
    В соответствии с пунктом 3 указанного порядка исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
 
    Пунктом 5 главы 2 Требований, пунктом 6.1.3 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 781, пунктами 10.1.3, 10.6.2, 10.6.4 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы», принятых постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.12.2002 № 163, а также пунктом 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, определен перечень исполнительной документации, которую ответчик должен изготовить в процессе выполнения строительных работ и передать истцу в соответствии с требованиями закона и условий договора.
 
    В указанный перечень входит документация, требование о передаче которой является предметом настоящего спора.
 
    Доказательств передачи такой документации заказчику, как того требуют положения указанного выше законодательства, ответчиком не представлены (статья 65 Арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации).
 
    При таких обстоятельствах арбитражный суд считает требование истца подлежащим удовлетворению в полном объеме.
 
    На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика и взыскиваются с него в пользу истца.
 
    Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
 
РЕШИЛ:
 
 
    
    1.
 
    Обязать общество с ограниченной ответственностью «Энерготехпром»,       г. Ковров Владимирской области, в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу передать муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района,  г. Камешково Владимирской области, следующую исполнительную документацию относительно объекта «Газопровод среднего давления до ПГБ, ПГБ, распределительный газопровод низкого давления, газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов южной стороны пос. Новки Камешковского района»: 1) заверенную копию свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией; 2) комплект рабочих чертежей на строительство газопровода с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них проектной организацией изменениям; 3) заключение государственной экспертизы проектной документации; 4) акт разбивки и передачи трассы газопровода; 5) приказ подрядной организации о назначении ответственного за ведение строительного контроля и ответственного за производство работ на объекте; 6) сертификаты заводов-изготовителей на трубы с заводским изоляционным покрытием, сертификаты на фасонные части и сварочные материалы, сертификаты на изоляционные материалы, применяемые для изоляции фасонных частей и сварных стыков в полевых условиях; 7) технические паспорта заводов-изготовителей на газовое оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, запорную и регулирующую арматуру диаметром свыше 100 мм., иные документы, удостоверяющие качество оборудования; 8) технические паспорта на изолирующие соединения, в том числе фланцевые; 9) заверенные копии документов об аттестации подрядной организацией технологии сварки, сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов, инструментов; 10) акт проверки задвижки на герметичность перед установкой на газопровод; 11) строительный паспорт газопровода; 12) схему сварных стыков; 13) заверенные копии удостоверений сварщиков, выполнивших работы на объекте; 14) протоколы проверки сварных стыков физическими методами контроля; 15) протоколы механических испытаний сварных стыков стальных и полипропиленовых газопроводов; 16) общий и специальный журналы производства работ; 17) акты проведения визуального и измерительного контроля сварных стыков, заверенную копию удостоверения специалиста, выполнившего визуальный и измерительный контроль; 18) акты освидетельствования работ, оказывающих влияние на безопасность объекта, скрытых и специальных работ; 19) акты (справки) проверки работы изолирующих соединений; 20) замечания строительного контроля заказчика и (или) государственных контролирующих органов о недостатках выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность объекта и скрытых работ, акты об устранении указанных недостатков.
 
    Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
 
 
 
    2.
 
    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энерготехпром»,       г. Ковров Владимирской области, в пользу муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района,  г. Камешково Владимирской области,государственную пошлину в сумме 4000 (четыре тысячи) руб.
 
    Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
 
 
 
    3.
 
    Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента его принятия.
 
    В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
 
 
 
    Судья
 
    И.В. Кашликов