Дата принятия: 01 сентября 2014г.
Номер документа: А11-6339/2014
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Владимир Дело № А11-6339/2014
01.09.2014
Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Щавлёвой А.Л., рассмотрев дело по иску государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Центральная городская больница города Коврова" (601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 5, ОГРН 1033302205485), к обществу с ограниченной ответственностью "Ковремстрой" (601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 50, оф.4, ОГРН 1113332001628) о взыскании 90 489 руб. 38 коп.,
установил, что истец - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Центральная городская больница города Коврова", г. Ковров (далее – ГБУЗ "ЦГБ города Коврова") обратился в Арбитражный суд Владимирской области с иском к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Ковремстрой", г. Ковров (далее – ООО "Ковремстрой") о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору от 21.03.2013 №0128200000113000562-54237 в сумме 8 622 руб. 86 коп. за период с 21.04.2013 по 08.05.2013, по договору от 14.06.2013 №0128200000113002938-54237 в сумме 81 866 руб. 52 коп. за период с 30.07.2013 по 01.10.2013, а всего в общей сумме 90 489 руб. 38 коп.
Стороны надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.
Ответчик в отзыве от 28.07.2014 №27 с исковыми требованиями не согласился.
Согласно пункту 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 настоящей статьи.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
21.03.2013 между ГБУЗ "ЦГБ города Коврова" – "заказчиком" и ООО "Ковремстрой" – "подрядчиком" заключен договор №0128200000113000562-54237, согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по текущему ремонту рентгенкабинета, больница детская I, IIочереди, стр. 10, литер А, 1 этаж, помещения 41, 42, 43, 84, 85, 86 (по эскпл.), в соответствии со проектно-сметным расчетом и таблицей материалов (приложение №1, 4 к настоящему договору) и протоколом согласования (ведомости) договорной цены (приложение №2 к настоящему договору), без которых настоящий договор не действителен, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные силами подрядчика работы по настоящему договору (пункт 1.1 договора).
Согласно пункту 2.1 договора цена договора составляет 565 276 руб. 32 коп.
В силу пункта 2.3 договора заказчик оплачивает работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 30 дней со дня приема работ заказчиком на основании документов, указанных в пункте 2.6 договора
Сроки выполнения работ по настоящему договору определяются в соответствии с календарным планом (приложение №3 к настоящему договору), являющегося его неотъемлемой частью (пункт 7.1 договора).
В соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение №3 к договору) начало выполнения работ в течение 5-ти дней с даты подписания договора, окончание выполнения работ – по истечению 30 дней с даты подписания договора.
Ответчик выполнил оговоренные в договоре работы, что подтверждается актами приемки выполненных работ, подписанными сторонами без замечаний.
Вместе с тем работы ответчиком выполнены с нарушением установленного договором срока.
14.06.2013 между ГБУЗ "ЦГБ города Коврова" – "заказчиком" и ООО "Ковремстрой" – "подрядчиком" заключен договор №0128200000113002938-54237, согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по текущему ремонту помещений (пути эвакуации) №1, 3, 5, 10, 60 по экспл., 1 эт. Административный корпус, здание корпус главный на 600 мест, стр. 7, литер Б, в соответствии со сметным расчетом и таблицей материалов (приложение №1, 4 к настоящему договору) и протоколом согласования (ведомости) договорной цены (приложение №2 к настоящему договору), без которых настоящий договор не действителен, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные силами подрядчика работы по настоящему договору (пункт 1.1 договора).
Согласно пункту 2.1 договора цена договора составляет 1 509 414 руб.
В силу пункта 2.3 договора заказчик оплачивает работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 30 дней со дня приема работ заказчиком на основании документов, указанных в пункте 2.6 договора
Сроки выполнения работ по настоящему договору определяются в соответствии с календарным планом (приложение №3 к настоящему договору), являющегося его неотъемлемой частью (пункт 7.1 договора).
В соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение №3 к договору) начало выполнения работ в течение 5-ти дней с даты подписания договора, окончание выполнения работ – по истечению 45-ти дней с даты подписания договора.
Ответчик выполнил оговоренные в договоре работы, что подтверждается актами приемки выполненных работ, подписанными сторонами без замечаний.
Вместе с тем работы ответчиком выполнены с нарушением установленного договором срока.
Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по выполнению работ в установленные договорами сроки послужило основанием для обращения истца с настоящим иском.
Проанализировав представленные в материалы дела документы, арбитражный суд пришел к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению, исходя из следующего
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Работы ответчиком в установленный договорами срок не выполнены.
Просрочка в выполнении работ против договорных сроков имела место, поэтому истец правомерно предъявил в суд требование о взыскании неустойки, предусмотренной пунктами 6.5 договоров.
В соответствии со статьёй 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должник обязан уплатить кредитору предусмотренную договором неустойку, штраф, пеню.
В силу пункта 6.5 договоров в случае нарушения сроков выполнения работ, подрядчик обязан по требованию заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
Согласно представленному истцом расчету сумма неустойки по договору от 21.03.2013 №0128200000113000562-54237 за период с 21.04.2013 по 08.05.2013 составляет 8 622 руб. 86 коп., по договору от 14.06.2013 №0128200000113002938-54237 за период с 30.07.2013 по 01.10.2013 составляет 81 866 руб. 52 коп., а всего в общей сумме 90 489 руб. 38 коп.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в сумме 90 489 руб. 38 коп.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине в сумме 3 619 руб. 58 коп. взыскиваются с ответчика в пользу истца.
Руководствуясь статьями 4, 17, 65, 71, частью 1 статьи 110, статьями 167 - 171, 226-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ковремстрой", г. Ковров в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Центральная городская больница города Коврова", г. Ковров неустойку в сумме 90 489 руб. 38 коп., государственную пошлину в сумме 3 619 руб. 58 коп.
Исполнительный лист выдать.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.
Судья А.Л. Щавлёва
