Определение Арбитражного суда Брянской области от 13 августа 2019 года №А09-1624/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 13 августа 2019 года Дело N А09-1624/2019
Резолютивная часть определения оглашена в судебном заседании 06.08.2019.
Определение в полном объеме изготовлено 13.08.2019.
Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Назарова А.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коробовой Н.Н., помощником судьи Мяло О.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании требование общества с ограниченной ответственностью "БИКОР БМП", г. Москва,
к обществу с ограниченной ответственностью "СПР Строй", г. Брянск,
о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 12 421 341 руб. 42 коп.,
при участии в судебном заседании:
от заявителя: не явились, извещены;
от конкурсного управляющего: Шилина О.Н. - представитель по дов. от 15.04.2019 N 1, до перерыва;
от иных участников процесса: не явились, извещены;
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "Брянский центр стандартизации и менеджмента качества" обратилось в арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "СПР Строй" (241029, г. Брянск, д.1, кор.1, пом. 17, ИНН 3257052863, ОГРН 1173256004789) несостоятельным должником (банкротом).
Определением от 04.03.2019 суд назначил судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом.
Решением суда от 19.03.2019 общество с ограниченной ответственностью "СПР СТРОЙ" признано несостоятельным должником (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев, т.е. до 18 августа 2019 года, конкурсный управляющим утвержден Пантелеев Михаил Всеволодович.
01.04.2019 г. в арбитражный суд поступило требование общества с ограниченной ответственностью "БИКОР БМП" к обществу с ограниченной ответственностью "СПР Строй" о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 12 421 341 руб. 42 коп.
Определением суда от 05.04.2019 требование общества с ограниченной ответственностью "БИКОР БМП" принято к производству суда, назначено судебное заседание.
28.06.2019 от ООО "БИКОР БМП" поступили пояснения, в которых заявитель просит включить требование ООО "БИКОР БМП" в размере 12 421 341,42 руб. в реестр требований кредиторов ООО "СПР СТРОЙ", в том числе:
- неотработанный аванс по договору N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017 в размере 3 682 002,15 руб.;
- неустойка по договору N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017 в размере 3 921 632,51 руб.;
- неотработанный аванс по договору N БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017 в размере 1 131 296,39 руб.;
- неустойка по договору N БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017 в размере 3 686 410,37 руб.
Уточнения судом приняты в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом извещены о месте и времени настоящего судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на интернет-сайте Арбитражного суда Брянской области (http://www.bryansk.arbitr.ru/).
Заявление УФНС России по Брянской области по существу рассмотрено после перерыва, объявленного в судебном заседании 23.03.2019 в порядке, установленном статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие не явившихся представителей, в соответствии со статьями 156, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Присутствовавшая в судебном заседании до перерыва представитель конкурсного управляющего не возражала относительно включения в реестр требований кредиторов должника суммы неотработанного аванса в размере 4 813 298 руб. 54 коп.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Требование ООО "БИКОР БМП" мотивировано наличием у ООО "СПР СТРОЙ" задолженности возникшей до возбуждения производства по делу о банкротстве, в результате ненадлежащего исполнения последним обязательств по договору субподряда N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017 и договору субподряда N БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017, определенной по состоянию на дату введения в отношении должника процедуры банкротства.
Установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве (абзац 2 пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве).
Согласно пункту 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.
Пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве установлено, что реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Сообщение о признании ООО "СПР СТРОЙ" банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении должника было опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 56 от 30.03.2019.
ООО "БИКОР БМП" обратилось в суд с настоящим требованием 01.04.2019, то есть до закрытия реестра требований кредиторов должника.
Как следует из представленных кредиторов в обоснование заявленного требования документов, 27.09.2017 между ООО "БИКОР БМП" и ООО "СПР СТРОЙ" был заключен договор субподряда N БИК/СК/17/СПР, в соответствии с которым должник обязался выполнить комплекс строительно - монтажных работ по объекту "23-ТПР-002-00083 Резервуар РВС - 10000 N1, N2 ЛПДС "СТАЛЬНОЙ КОНЬ". Строительство (2 этап, N2)" в соответствии с утвержденным ПАО "ТРАНСНЕФТЬ" проектом, а кредитор - принять и оплатить результат надлежащим образом выполненных Должником работ.
В соответствии с пунктом 2.1 договора, стоимость работ, подлежащих выполнению, составила 32 159 404,10 руб.
Кроме того, в рамках исполнения договора сторонами были подписаны: дополнительное соглашение N 1 от 20.10.2017 и дополнительное соглашение N 2 от 23.11.2017.
ООО "БИКОР БМП" перечислил в адрес ООО "СПР СТРОЙ" либо за него в адрес третьих лиц денежные средства совокупно на сумму 7 005 873,11 руб., что подтверждается актом сверки взаимных расчетов между ООО "БИКОР БМП" и ООО "СПР СТРОЙ" за период с 27.09.2017 по 22.03.2019, платежными поручениями, а также сводной таблицей перечисления денежных средств ООО "БИКОР БМП" в адрес ООО "СПР СТРОЙ" либо за него в адрес третьих лиц в рамках договора NБИК/СК/17/СПР.
ООО "СПР СТРОЙ" выполнил и сдал ООО "БИКОР БМП" объем работ совокупной стоимостью 3 323 870,96 руб., что подтверждается: актом по форме КС - 2, справкой по форме КС - 3 от 25.02.2018 года на сумму 628 926,95 руб., актом по форме КС - 2, справкой по форме КС - 3 от 25.02.2018 года на сумму 1 817 439,39 руб., актом по форме КС - 2, справкой по форме КС - 3 от 25.022018 года на сумму 877 504,62 руб.
16.10.2017 между ООО "БИКОР БМП" и ООО "СПР СТРОЙ" заключен договор субподряда NБИК/17/СПР/СК/26, в соответствии с которым ООО "СПР СТРОЙ" обязался выполнить комплекс строительно - монтажных работ по объекту "23-ТПР-002-00116 Резервуар РВС - 10000 N26 ЛПДС "СТАЛЬНОЙ КОНЬ". Техническое перевооружение." в соответствии с утвержденным ПАО "ТРАНСНЕФТЬ" проектом, а ООО "БИКОР БМП" - принять и оплатить результат надлежащим образом выполненных ООО "СПР СТРОЙ" работ.
В соответствии с пунктом 2.1 договора, стоимость работ, подлежащих выполнению, составила 29 720 147,83 руб.
Кроме того, в рамках исполнения договора сторонами были подписаны дополнительное соглашение N 1 от 10.12.2017, дополнительное соглашение N2 от 12.12.2017, дополнительное соглашение N3 от 12.04.2018.
В рамках договора ООО "БИКОР БМП" перечислило ООО "СПР СТРОЙ" либо за него в адрес третьих лиц денежные средства совокупно в размере 3 745 485,59 руб., что подтверждается актом сверки взаимных расчетов между ООО "БИКОР БМП" и ООО "СПР СТРОЙ" за период с 16.10.2017 года по 22.03.2019, соответствующими платежными поручениями, а также сводной таблицей перечисления денежных средств ООО "БИКОР БМП" в адрес ООО "СПР СТРОЙ" либо за него в адрес третьих лиц в рамках договора NБИК/17/СПР/СК/26.
ООО "СПР СТРОЙ" выполнил и сдал ООО "БИКОР БМП" объем работ совокупной стоимостью 2 614 189,20 руб., что подтверждается следующими документами: актом по форме КС - 2, справкой по форме КС - 3 от 25 февраля 2018 года на сумму 1 604 121,92 руб., актом по форме КС - 2, справкой по форме КС - 3 от 25.02.2018 на сумму 737 064,00 руб., актом по форме КС - 2, справкой по форме КС - 3 от 25.06.2018 года на сумму 273 003,28 руб.
Ссылаясь на то, что до настоящего времени должник частичного выполнил свои обязательства по договору субподряда N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017 и договору субподряда N БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017, в отношении должника введена процедура банкротства, ООО "БИКОР БМП" обратилось в суд с настоящим требованием.
Согласно расчету кредитора, с учетом принятых судом уточнений размер задолженности ООО "СПР СТРОЙ" перед ООО "БИКОР БМП" составляет 12 421 341,42 руб., в том числе: неотработанный аванс по договору субподряда N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017 в размере 3 682 002,15 руб.; неустойка по договору субподряда N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017 3 921 632,51 руб.; неотработанный аванс по договору субподряда N БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017 в размере 1 131 296,39 руб.; неустойка по договору субподряда N БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017 в размере 3 686 410,37 руб. 175 907 481 руб. 89 коп.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается в силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право кредитора требовать от должника исполнения его обязанности.
Наличие у ООО "СПР СТРОЙ" перед заявителем задолженности в размере 4 813 298 руб. 54 коп. - сумма основного долга, подтверждается материалами дела, должником, иными участвующими в деле лицами не оспаривается.
Доказательства погашения указанной задолженности в полном объеме, либо частично, в материалах дела отсутствуют, должником, иными участвующими в деле лицами, не представлены.
В этой связи, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, учитывая отсутствие мотивированных возражений относительно заявленного требования от лиц, имеющих право заявить соответствующие возражения, суд считает, что требование ООО "БИКОР БМП" в сумме 4 813 298 руб. 54 коп. основного долга, подтверждено материалами дела, является обоснованным, в связи с чем подлежит включению в реестр требований кредиторов ООО "СПР СТРОЙ" с очередностью его удовлетворения в третью очередь в соответствии с абзацем 4 пункта 4 статьи 134 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 3.1 договора N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017, должник обязался выполнить и сдать весь договорной объем работ в следующие сроки: начало производства работ: 27 сентября 2017 года. Завершение производства работ: 01 ноября 2018 года.
Как установлено пунктом 14.1.1 договора N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017 в случае задержки субподрядчиком срока завершения работ по объекту в целом, генподрядчик вправе предъявить субподрядчику неустойку в размере 0,3% от договорной цены объекта за каждый день просрочки".
Заявитель, учитывая факт частичного выполнения должником своих обязательств по договору N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017 считает справедливым произвести начисление неустойки исходя из стоимости фактически невыполненных работ за период с 02 ноября 2018 года по 18 марта 2019 года (136 календарных дней), а также снизить ставку для взыскания неустойки с 03% до 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Таким образом, заявитель просит взыскать с должника неустойку в размере 3 921 632 руб. 51 коп. из расчета: 32 159 404,10 (цена договора) - 3 323 870,96 (выполненные работы) * 0,1% * 136 (количество дней просрочки исполнения обязательств).
В соответствии с пунктом 3.1 договора N БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017, должник обязался выполнить и сдать весь договорной объем работ в следующие сроки: Начало производства работ: 16 октября 2017 года. Завершение производства работ: 01 ноября 2018 года.
Как установлено пунктом 14.1.1 договора N БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017 в случае задержки субподрядчиком срока завершения работ по объекту в целом, генподрядчик вправе предъявить субподрядчику неустойку в размере 0,3% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.
Заявитель, учитывая факт частичного выполнения должником своих обязательств по договору N БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017 считает справедливым произвести начисление неустойки исходя из стоимости фактически невыполненных работ за период с 02 ноября 2018 года по 18 марта 2019 года (136 календарных дней), а также снизить ставку для взыскания неустойки с 03% до 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Таким образом, заявитель просит взыскать с должника неустойку в размере 3 686 410 руб. 37 коп. из расчета: 29 720 147,83 (цена договора) - 2 614 189,20 (выполненные работы) * 0,1% * 136 (количество дней просрочки исполнения обязательств).
Как указывалось ранее, стоимость работ по договору N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017 составила 32 159 404 руб. 10 коп., по договору N БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017 составила 29 720 147 руб. 83 коп., ООО "БИКОР БМП" перечислило в адрес ООО "СПР СТРОЙ" аванс в размере 7 005 837 руб. 11 коп. и 3 745 485 руб. 59 коп. соответственно.
По договору N БИК/СК/17/СПР от 27.09.2017N и договору БИК/17/СПР/СК/26 от 16.10.2017 срок завершения производства работ 01 ноября 2018 года.
По итогам выполнения работ генподрядчиком были подписаны акты выполненных работ КС -2, датированные 16.10.2017, 10.12.2017, 12.12.2017, 25.02.2018, 25.02.2018, 25.06.2018,, а так же подписаны акты сверки расчетов.
В материалах дела отсутствуют доказательства того, что акты выполненных работ не приняты, также в материалы дела не представлены доказательства невыполнения части работ.
Заявителем не представлены приложения к договору, а именно распределение договорной цены, графика выполнения работ их объема и штрафор за нарушения.
Доказательства отправки писем, либо претензий подверждающим, что принятые работы не сооветсуют обхемам оплаты, либы что со стороны субподрядчика произошло нарушение графика выполнения работ заявителем не представлено.
Как пояснил заявитель, так же не произходило и расторжения договора по требованию генподрядчика.
В связи с чем, требование ООО "БИКОР БМП" в сумме 7 608 042 руб. 88 коп. - неустойка, суд считает необоснованным и не подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 4, 16, 100, 134, 137, 142 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Требование удовлетворить частично.
Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "СПР Строй", г. Брянск, требование общества с ограниченной ответственностью "БИКОР БМП", г. Москва, в размере 4 813 298 руб. 54 коп. - сумма основного долга.
В остальной части отказать.
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Тула, в течение десяти дней. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.
Судья А.В. Назаров
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка