Дата принятия: 03 июня 2019г.
Номер документа: А09-13080/2018
АРБИТРАЖНЫЙ СУД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 3 июня 2019 года Дело N А09-13080/2018
Арбитражный суд Брянской области в составе: судьи Лемешко Г.Е.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Макеевой М.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Мегаполис-Строй", п.Путевка Брянского района Брянской области
к Публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" в лице филиала "Брянскэнерго", г.Брянск
об изменении условий договора
при участии в судебном заседании:
от истца: Васильев Д.В. (доверенность от 21.01.2019);
от ответчика: Бондарев В.В. (доверенность NД-БР/24 от 02.06.2019)
установил:
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Мегаполис-Строй", п.Путевка Брянского района Брянской области, обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" в лице филиала "Брянскэнерго", г.Брянск, об изменении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N40812169-13/6 от 18.11.2013 в части продления срока действия технических условий N20275992 от 21.10.2013 на пять лет с момента вступления решения суда в законную силу.
В процессе рассмотрения дела истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому истец просил внести изменения в договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N40812169-13/6 от 18.11.2013 в части продления срока действия технических условий N20275992 от 21.10.2013 на один год. Ходатайство судом удовлетворено, в соответствии со ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
До принятия окончательного судебного акта по делу истцом заявлено ходатайство об отказе от иска в полном объеме и прекращении производства по делу.
Представитель истца поддержал заявленное ходатайство.
Представитель ответчика возражений по указанному ходатайству истца не заявил.
Изучив материалы дела, суд считает, что производство по делу подлежит прекращению по следующим основаниям.
В соответствии с ч.2 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
Поскольку отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, отказ истца от иска судом принят, в соответствии с п.5 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Согласно п.4 ч.1 ст.150 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Таким образом, производство по настоящему делу подлежит прекращению на основании п.4 ч.1 ст.150 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Государственная пошлина в размере 6 000 руб., уплаченная истцом при подаче иска по платежному поручению N5205 от 06.12.2018, в связи с прекращением производства по делу подлежит возврату истцу из федерального бюджета, в соответствии со ст.104 Арбитражного процессуального кодекса РФ, пп.3 п.1 ст.333.40 Налогового кодекса РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.49, п.4 ч.1 ст.150, ст.ст.151, 176, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по делу NА09-13080/2018 по иску Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Мегаполис-Строй", п.Путевка Брянского района Брянской области, к Публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" в лице филиала "Брянскэнерго", г.Брянск, об изменении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N40812169-13/6 от 18.11.2013 в части продления срока действия технических условий N20275992 от 21.10.2013 на один год прекратить.
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Мегаполис-Строй", п.Путевка Брянского района Брянской области, из федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению N5205 от 06.12.2018.
Определение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Тула.
Судья Г.Е. Лемешко
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
