Дата принятия: 22 октября 2014г.
Номер документа: А08-7657/2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38
сайт: http://belgorod.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о включении требований в реестр требований кредиторов
г. Белгород
Дело № А08-7657/2013
22 октября 2014года
Резолютивная часть определения объявлена 15 октября 2014 года
Арбитражный суд Белгородской области
в составе судьи Воловиковой М. А.
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания Панибратовым Д.В.
рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «БелЭнергоМонтаж» (308000, г. Белгород, пр-т Славы, д. 90, кв. 70; ИНН 3123308440, ОГРН 1123123017082) о включении требований в сумме 1 997 415,72 руб. в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133В, ОГРН 1033107021837, ИНН 3123096690),
при участии:
от заявителя: Половнев В.С. руководитель,
от конкурсного управляющего: Рыбин С.В. по доверенности,
от ООО «СМК»: не явился, извещен надлежащим образом,
УСТАНОВИЛ:
ООО «БелЭнергоМонтаж» 08.08.2014 обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о включении требований в сумме 1 997 415,72 руб. в реестр требований кредиторов ООО «Монолитстрой».
В судебном заседании представитель заявителя требования поддержала в полном объеме.
Представитель конкурсного управляющего не возражал против удовлетворения требований.
Суд в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. У суда отсутствует информация об избрании представителя собрания (комитета) кредиторов, представителя учредителей (участников), представителя работников должника.
Суд, исследовав материалы дела, выслушав представителей заявителя, конкурсного управляющего установил следующее.
Решением арбитражного суда от 18.07.2014 (резолютивная часть объявлена 11.07.2014) ООО «Монолитстрой» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Супрун Вячеслав Анатольевич.
Объявление о введении процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 135 от 02.08.2014 на стр. 42.
В соответствии со ст. 71, 100 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов рассматриваются для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов в заседании арбитражного суда. По результатам рассмотрения выносится определение о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о включении требований в реестр требований кредиторов указываются размер и очередность удовлетворения таких требований.
Между ООО «Монолитстрой» (Генподрядчик) и ООО «БелЭнергоМонтаж» (Субподрядчик) 30.09.2013 заключен договор субподряда № 22-2/13, в соответствии с которым субподрядчик должен выполнить собственными силами и средствами специализированные работы: перенос кабеля 10кВ в полном объеме на объекте: «Строительство подземного перехода по ул. Губкина – ул. Щорса в районе «Семейного рынка» (объект), в соответствии с условиями договора, заданием Генподрядчика, Заказчика, проектно-сметной документацией и набором работ, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.
Стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком, согласно п. 2.1 договора, определяется с учетом стоимости материалов (без стоимости опор). Стоимость работ в ценах 2001 г. ориентировочно составляет 490 000 руб. Коэффициент договорной цены К=3,5 (работа со стоимостью материалов) плюс НДС. Ориентировочная стоимость работ составила 2 500 000 руб.
ООО «БелЭнергоМонтаж» обязательства по договору исполнило, что подтверждается подписанными без замечаний справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и актами о приемке выполненных работ № 1 от 23.10.2013 на сумму 1 400 000 руб. и № 2 от 25.10.2013 на сумму 1 008 343 руб.
В соответствии с п. 7.3 договора оплата за фактические выполненные объеме работ производятся платежным поручением в течение 20 банковских дней с момента оформления справки КС-3, то есть оплата выполненных работ должна быть произведена должником в срок до 21.11.2013.
До настоящего времени должник обязательства по оплате исполнил частично в сумме 500 000 руб., оставшаяся задолженность не оплачена до настоящего времени.
В счет оплаты работ ООО «Монолитстрой» поставило ООО «БелЭнергоМонтаж» строительный материал на сумму 29 748,39 руб., что подтверждается товарной накладной № 23 от 30.06.2013.
Таким образом, сумма задолженности должника перед заявителем составляет 1 878 594,61 руб. Доказательств, подтверждающих оплату данной задолженности, суду не представлено. Заявлений о фальсификации доказательств, об истребовании дополнительных доказательств не поступало.
В соответствии с п. 9.4 договора, в случае нарушения Генподрядчиком пунктов 7.2 договора, последний уплачивает Субподрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
В соответствии с ч.1 ст.702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии со ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
В соответствии со статьями 307, 309 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. По общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).
В отсутствие возражений со стороны конкурсного управляющего и иных конкурсных кредиторов суд находит заявленные требования обоснованными, подтвержденными представленными документами и подлежащими отражению в реестре требований кредиторов должника третьей очереди в размере 1 878 594,61 руб. основного долга.
Возражений по расчету и сумме пени в сумме 118 821,11 руб. конкурсный управляющий, кредиторы не представили.
Пунктом 3 статьи 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.
В связи с этим, требования кредитора в сумме 118 821,11 руб. (санкции) учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.
Руководствуясь ст.ст. 16, 100, 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184-188, 223 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Признать требования общества с ограниченной ответственностью «БелЭнергоМонтаж» (308000, г. Белгород, пр-т Славы, д. 90, кв. 70; ИНН 3123308440, ОГРН 1123123017082) в сумме 1 997 415,72 руб. обоснованными.
Включить в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133В, ОГРН 1033107021837, ИНН 3123096690) и признать подлежащим удовлетворению в третью очередь требования общества с ограниченной ответственностью «БелЭнергоМонтаж» (308000, г. Белгород, пр-т Славы, д. 90, кв. 70; ИНН 3123308440, ОГРН 1123123017082) в сумме 1 878 594,61 руб.
Учитывать отдельно в реестре требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133В, ОГРН 1033107021837, ИНН 3123096690) и признать подлежащими удовлетворению после погашения основной суммы задолженности требования общества с ограниченной ответственностью «БелЭнергоМонтаж» (308000, г. Белгород, пр-т Славы, д. 90, кв. 70; ИНН 3123308440, ОГРН 1123123017082) в сумме 118 821,11 руб. неустойки (п. 3 ст.137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Белгородской области в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья
Воловикова М. А.
