Решение от 03 августа 2009 года №А08-2208/2009

 
Арбитражный суд Белгородской области
308600, Белгород,  Народный бульвар, 135
 
    Именем Российской Федерации
 
Р Е Ш Е Н И Е
    г.  Белгород                                                                   Дело №  А08-2208/2009-30
 
    03 августа   2009 года
 
    Резолютивная часть решения объявлена   03.08.2009 г.
 
    Полный текст решения изготовлен  03.08.2009г.
 
Арбитражный суд   Белгородской области
    в составе:
 
    судьи _И.Н. Смоленского
 
    при ведении протокола судебного заседания _И.Н. Смоленским
 
    рассмотрев в судебном заседании дело по иску  ООО «Строитель» (далее также - истец)
 
    к ООО «АльянсСтрой» (далее также ответчик)
 
    о взыскании задолженности   
 
    при участии:
 
    от  истца: Ефимов В.В.,  представитель по  доверенности от 02.08.2008                                                  
 
    от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом
 
    установил:      
 
    ООО «Строитель» обратилось в арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «АльянсСтрой» о взыскании 1300000 – основного долга, 97006 рублей – процентов за пользование чужими денежными средствами, в связи с ненадлежащим исполнением условий договора субподряда от 29.08.2008 (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).
 
    В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые требования.
 
    Ответчик, будучи надлежащим образом извещенным о месте и времени судебного разбирательства, не обеспечил явку в суд своего представителя, отзыв на исковое заявление не предоставил.
 
    Руководствуясь ст. 156 АПК РФ, арбитражный суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.
 
    Заслушав объяснения представителя истца, изучив собранные по делу доказательства, арбитражный суд находит исковое заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
 
    Как следует из материалов дела, 29 августа 2008 года между ООО «Строитель» и ООО «АльянсСтрой»  заключен договор субподряда № 476 на выполнение внутренних отделочных работ и устройства полов на объекте Дом культуры в п. Дубовое Белгородского района согласно задания Подрядчика и проектной документации.
 
    Стоимость работ по договору была определена на основании договорной цены и составила в текущих ценах 2 299 927  рублей, в том числе НДС 18% - 350 836 рублей.
 
    11 сентября 2008 года  ООО «АльянсСтрой» перечислен платёж в размере 500 000  рублей, 16 сентября 2008 дополнительно перечислено 800 000  рублей.
 
    С сентября 2008 года ООО «Строитель» переданы давальческие материалы ООО «АльянсСтрой» на сумму 472 473 рубля63 копейки.
 
    Пунктом 4.12 договора предусмотрена сдача ежемесячно до 24 числа отчётного месяца в ПТО ООО «Строитель» подписанных начальником участка и заказчиком форм КС -2 с расчётом стоимости материалов собственных и давальческих.
 
    С начала производства работ ООО «АльянсСтрой» выявлены работы ненадлежащего качества, что подтверждается дефектными актами от 1 сентября 2008 года, 16 сентября 2008 года, 26 октября 2008 года, 27 ноября 2008 года, 2 актами от 28 ноября 2008 года, актами от 4 и 12 декабря 2008 г.
 
    Замечания по устранению брака были проигнорированы, дефектные акты не подписывались директором ООО «АльянсСтрой».
 
    ООО «АльянсСтрой» самовольно приостановлено выполнение работ 12 ноября 2008 года.
 
    19 декабря 2008 г. в адрес ООО «АльянсСтрой» была направлена претензия  о возврате денежных средств.
 
    Полученные денежные средства не возвращены, доказательств, подтверждающих факт надлежащего исполнения работ, ответчиком не предоставлено.
 
    Таким образом, сумма основного долга составляет 1 300 000  рублей.
 
    Согласно предоставленного истцом расчета процентов за пользование чужими денежными средствами, не оспоренного ответчиком, их размер, за период с 16.09.2008 по 25.05.2009 составил 97006 рублей.
 
    Суд принимает представленный расчет.
 
    Указанная сумма, сумма основного долга подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
 
    В силу ст.110 АПК РФ судебные расходы относятся на ответчика.
 
    На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170 АПК РФ, арбитражный суд
 
РЕШИЛ:
 
    1.      Исковое заявление удовлетворить.
 
    2.      Взыскать с ООО «АльянсСтрой» в пользу ООО «Строитель» 1397006 рублей.
 
    3.      Взыскать с ООО «АльянсСтрой» госпошлину в доход федерального бюджета в размере 18 485 рублей 03 копейки.
 
    Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.
 
 
 
 
    Помощник судьи
 
Бойкова Ю.А.
 
03 августа   2009 года
 
    Принятое решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца через арбитражный суд Белгородской области.
 
 
    Судья                                                 И.Н. Смоленский