Дата принятия: 13 июня 2013г.
Номер документа: А07-1826/2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,
факс (347) 272-27-40, E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/
ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Уфа Дело № А07-1826/2013
13 июня 2013года
Резолютивная часть решения объявлена 06.06.2013
Полный текст решения изготовлен 13.06.2013
Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Юсеевой И.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Вагаповой А.А., рассмотрев дело по иску
Главного управления автомобильных дорог Курганской области, г.Курган (ОГРН 1024500516314)
к ГУП РБ Баштранссигнал, г.Уфа (ОГРН 1080276007680)
о взыскании 15 185 руб. 57 коп.
Стороны в судебное заседание не явились, извещены, от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. Ответчик извещен, что подтверждается уведомлением от 17 мая 2013 года.
Дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.
УСТАНОВИЛ:
Главное управление автомобильных дорог Курганской области / далее истец, ГУАД Курганской области / обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятием Республики Башкортостан «Баштранссигнал» / далее ответчик, ГУП РБ «Баштранссигнал» / о взыскании неустойки в размере 15 185 руб. 57 коп.
Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв не представил. Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика по имеющимся материалам дела в соответствии со ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.
09 июля 20-12 года между ГУ автомобильных дорог Курганской области(заказчик) и ГУП РБ "Баштранссигнал"(подрядчик) заключен государственный контракт № 238 (л.д. 8-9) на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Курганской области (разработка проекта организации дорожного движения).
В силу п. 3.1. государственного контракта цена контракта составляет 379 639 руб. 27 коп.
В приложении № 2 к государственному контракту «График выполнения работ» (л.д. 10) установлено: начало работ – 09.07.2012, окончание работ: 30.10.2012.
Статьей 432Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии со статьей 702Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В статье 708Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
Таким образом, существенными условиями для договора подряда являются определенный вид работ и сроки их выполнения.
Суд, оценив условия контракта, признал его заключенным.
В силу ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Одним из способов обеспечения исполнения обязательств является неустойка (п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (часть 1 статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно п.6.5 договора стороны пришли к соглашению, что при нарушении установленных контрактом сроков выполнения работ, исполнитель уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% договорной цены за каждый день просрочки.
За просрочку окончания работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Курганской области (разработка проекта организации дорожного движения) истец на основании п. 6.5. контракта начислил ответчику неустойку из расчета 0,1 % за каждый день просрочки в размере 15 185 руб. 57 коп.
Расчет неустойки судом проверен и признан верным.
На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчикав размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Главного управления автомобильных дорог Курганской области, г.Курган (ОГРН 1024500516314) к ГУП РБ Баштранссигнал, г.Уфа (ОГРН 1080276007680) о взыскании 15 185 руб. 57 коп.удовлетворить.
Взыскать с ГУП РБ Баштранссигнал, г.Уфа (ОГРН 1080276007680) в пользу Главного управления автомобильных дорог Курганской области, г.Курган (ОГРН 1024500516314) неустойку в сумме 15 185 руб. 57 коп., в доход Федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 000 руб.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.
Судья И.Р.Юсеева
____________________________
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан в сети Интернет по веб-адресу: http//www.ufa.arbitr.ru/
