Решение от 08 октября 2013 года №А07-10186/2013

 
 
    АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,
 
факс(347) 272-27-40, E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/
 
ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001
 
 
Именем Российской Федерации
 
 
 
РЕШЕНИЕ
 
 
    г. Уфа                                                                 Дело № А07-10186/2013
 
    09 октября 2013года
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 01.10.2013
 
    Полный текст решения изготовлен 09.10.2013
 
 
    Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Кручининой Н.Е., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сыраев Н.Р., рассмотрев дело по иску
 
    общества с ограниченной ответственностью "Экосервис-Аургазы"(ИНН 0205006839, ОГРН 1080242000233, адрес: РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Строительная, д. 1)
 
    к Администрации сельского поседения Султанмуратовский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан(ИНН 0205000820, ОГРН 1020201250948, адрес: РБ, Аургазинский район, с. Султанмуратово, ул. Центральная, д. 45а)
 
    о взыскании суммы долга в размере 55312 руб. 34 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 7454 руб. 89 коп.
 
 
    в судебном заседании приняли участие представители:
 
    истца – Латыпов И.А., конкурсный управляющий, решение АС РБ от 21.03.2013
 
    ответчика – представитель не явился, извещен надлежаще
 
 
    ООО "Экосервис-Аургазы" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к Администрации сельского поседения Султанмуратовский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБо взыскании суммы долга в размере 55312 руб. 34 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 7454 руб. 89 коп.
 
    Определением суда от 21.06.2013 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии со ст. ст. 227, 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Определением суда от 09.08.2013 дело принято к рассмотрению по общим правилам искового производства.
 
    Представитель истца в судебном заседании требования поддержал, настаивал на удовлетворении иска по основаниям, в нем изложенным.   
 
    Ответчик, извещенный надлежащим образом о дате и времени судебного разбирательства по правилам ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебное заседание не явился.   
 
    Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие.
 
    Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.
 
    Дело рассмотрено в порядке пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Выслушав представителя истца, исследовав представленные доказательства, арбитражный суд
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
 
    Основанием исковых требований являются правоотношения сторон, вытекающие из договоров подряда. Предметом заявленных требований является требование о взыскании суммы основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами.
 
    В соответствии с заключенным  между сторонами договором подряда № 10 от 18.02.2011 Администрация сельского поседения Султанмуратовский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ(Заказчик) поручает, ООО "Экосервис-Аургазы"(Подрядчик) обязуется осуществить работы по текущему ремонту наружного водопровода сельского поселения Султанмуратовский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан с. Султанмурат. Подрядчик обязуется выполнить все работы собственными силами перечисленные п.п. 1.1 договор. Заказчик обязуется создать подрядчику все необходимые условия для выполнения ремонтных работ и обеспечит материалами (п. 1.1 договора).
 
    Согласно п. 2.1 договора общая стоимость (без материалов), указанных в п. 1.1 договора, составляет 99876 руб. 34 коп., с учетом НДС.
 
    В соответствии с п. 3.1 договора указаны начало работ – 18.02.2011, окончание – 01.03.2011.
 
    Также между сторонами подписан договор на оказание услуг № ТР-У3 от 13.06.2012, согласно которого ООО "Экосервис-Аургазы"(Исполнитель) обязуется по заданию Администрации сельского поседения Султанмуратовский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ(Заказчик) выполнить работы по текущему ремонту водопроводных сетей на территории сельского поселения Султанмуратовский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ (п. 1.1 договора).
 
    В соответствии с п. 1.2 договора указаны начало работ – 13.06.2012, окончание – 13.08.2012.
 
    Согласно п. 2.1, 2.2 договора оплата стоимости фактически оказанных услуг исполнителем производится денежными средствами в течении 5 банковских дней со дня предоставления счета исполнителем заказчику. Сумма предоставленных услуг составляет 28501 руб. с НДС.  
 
    Истец, указывая, что выполненные им подрядные работы ответчиком в полном объеме не оплачены, обратился в суд с данным иском.  
 
    Выслушав доводы представителя истца, исследовав материалы дела, суд на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично в следующем размере и по следующим основаниям.
 
    Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск; определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела,   к  которым   относятся   обстоятельства,   свидетельствующие  о   заключенности  и действительности договора, в том числе о соблюдении правил его заключения, о наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших.
 
    Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
 
    В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
 
    Исследованные судом договоры, содержащие согласование по всем  существенным условиям и подписанные сторонами, соответствующие требованиям, предъявляемым законом к форме и содержанию договора подряда, являются заключенными, признаков ничтожности не содержат.
 
    В соответствии со ст. 309, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора, требованиями закона либо в соответствии с обычаями делового оборота. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
 
    Согласно ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.
 
    Из материалов дела следует, что истец свои обязательства по договорам  № 10 от 18.02.2011, № ТР-У3 от 13.06.2012 выполнил полностью, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 01.03.2011, № 1 от 27.07.2012, актом сдачи-приемки от 27.07.2012, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 27.07.2012, счетами-фактурами № 00000030 от 01.03.2011, № 00000208 от 27.07.2012 (л. д. 16-17, 19, 20-25).
 
    В соответствии со ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.
 
    По смыслу части 1 статьи 64, части 1 и 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом представленных сторонами доказательств, обосновывающих требования и возражения лиц, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.
 
    Как определено в статье 9  Федерального закона от 06 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.
 
    Таким образом, факт исполнения обязательств ответчика перед истцом – факт оплаты работ, должен подтверждаться соответствующими платежными документами бухгалтерского учета, содержащими идентифицирующие признаки хозяйственной операции.
 
    В нарушение вышеуказанного, ответчик документов, подтверждающих факт исполнения обязательств перед истцом по оплате, равно как и возражений против заявленных требований, не представил, иным способом доводы истца не опроверг.
 
    В соответствии с  ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
 
    Согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими процессуальных действий.
 
    Задолженность ответчика на день рассмотрения иска составляет 62387 руб. 69 коп., которая в соответствии со ст. 309, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
 
    Также истцом заявлены требования по взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами.
 
    В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
 
    Согласно Постановлению Пленума ВС РФ и АС РФ от 01.07.1996 № 6/8 размер процентов, подлежащих уплате за пользование чужими денежными средствами, определяется существующей в месте жительства кредитора-гражданина (месте нахождения юридического лица) учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства. В настоящее время в отношениях между организациями и гражданами Российской Федерации подлежат уплате проценты в размере единой учетной ставки Центрального банка Российской Федерации по кредитным ресурсам, предоставляемым коммерческим банкам (ставка рефинансирования).
 
    Предусмотренные пунктом 1 статьи 395 проценты подлежат уплате только на соответствующую сумму денежных средств и не должны начисляться на проценты за пользование чужими денежными средствами, если иное не предусмотрено законом.
 
    Проценты подлежат уплате за весь период пользования чужими средствами по день фактической уплаты этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не определен более короткий срок.
 
    В соответствии  с п. 3  постановлений Пленума ВС РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 (в ред. от 04.10.2000) «О практике применения  положении Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» исходя из пункта 1 статьи 395 Кодекса при взыскании суммы долга в судебном порядке и при отсутствии в договоре соглашения о размере процентов суд вправе определить, какую учетную ставку банковского процента следует применить: на день предъявления иска или на день вынесения решения суда.
 
    Расчет судом проверен, признан арифметически неверным.
 
    По расчету суда сумма подлежащих к взысканию процентов по договору № 10 от 18.02.2011 с 02.03.2011 по 13.06.2013 составляет 7075 руб. 35 коп.
 
    При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.
 
    При подаче иска истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.
 
    Поскольку ответчик в силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, оснований для отнесения государственной пошлины на Администрацию сельского поседения Султанмуратовский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостану суда не имеется.
 
    На истца относится государственная пошлина пропорционально части иска, в удовлетворении которой отказано, в размере 15 руб. 18 коп.
 
    Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
 
РЕШИЛ:
 
 
    иск общества с ограниченной ответственностью "Экосервис-Аургазы"(ИНН 0205006839, ОГРН 1080242000233) удовлетворить частично.
 
    Взыскать с Администрации сельского поседения Султанмуратовский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан(ИНН 0205000820, ОГРН 1020201250948) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Экосервис-Аургазы"(ИНН 0205006839, ОГРН 1080242000233) задолженность по договорам № 10 от 18.02.2011, № ТР-УЗ от 13.06.2012 в размере 62387 руб. 69 коп., в том числе основной долг в размере 55312 руб. 34 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.03.2011 по 13.06.2013 в размере 7075 руб. 35 коп.
 
    В удовлетворении остальной части иска отказать.
 
    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Экосервис-Аургазы"(ИНН 0205006839, ОГРН 1080242000233) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 руб. 18 коп.
 
    Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
 
    Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                  
 
    Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.
 
 
 
 
    Судья                                                                       Н.Е. Кручинина
 
 
 
 
    ____________________________
 
    Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан в сети Интернет по веб-адресу: http//www.ufa.arbitr.ru/