Определение от 19 октября 2009 года №А06-4936/2009

    2
 
А06-4936/2009
 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6
 
Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: info@astrahan.arbitr.ru 
 
http://astrahan.arbitr.ru
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
об отложении судебного разбирательства
 
    г. Астрахань
 
Дело №  А06-4936/2009
 
    19 октября 2009 года
 
 
 
    Судья арбитражного суда Астраханской области  Серикова Г.В.
 
    При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания секретарем с/з  Суралиевой М.М.
 
    рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Казенного предприятия АО "Дирекция по реализации федеральных и областных программ в Астраханской области"
 
    к  Обществу с ограниченной ответственностью  "Техстройинвест XXI век"
 
    о расторжении государственного контракта № 13 от 20.10.2006г. на выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Строительство Музыкального театра г.Астрахань», в связи с существенными нарушениями условий контракта, взыскании денежных средств и уплату неустойки за несвоевременное окончание работ по контракту на сумму 222 778 410 руб.27 коп.
 
    при участии:
 
    от истца: Авдеева А.А.-представитель по доверенности,  паспорт.
 
    от ответчика: Турсунов И.Ю.-представитель по доверенности, паспорт.
 
    УСТАНОВИЛ:
 
                 Истец Казенное предприятие АО "Дирекция по реализации федеральных и областных программ в Астраханской области" обратился в арбитражный суд с иском к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью  "Техстройинвест XXI век" о  расторжении государственного контракта № 13 от 20.10.2006г. на выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Строительство Музыкального театра г.Астрахань», в связи с существенными нарушениями условий контракта, взыскании денежных средств и уплату неустойки за несвоевременное окончание работ по контракту на сумму 222 778 410 руб.27 коп.
 
    Представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела отзыв на иск с приложенными к нему документами.
 
    Представитель истца не возражает против приобщении як материалам дела отзыв на иск с приложением.
 
    Суд, совещаясь на месте определил: ходатайство представителя ответчика удовлетворить и приобщить к материалам дела отзыв на иск с приложенными к нему документами.
 
              Представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства по делу мотивируя это тем, что в арбитражном суде в производстве судьи Сорокина Н.А. рассматривается  дело и  стороной по делу является Общество с ограниченной ответственностью  "Техстройинвест XXI век".
 
    Представитель истца возражает против приостановления производства по делу,  пояснила, что там другой предмет спора и не относится к рассматриваемому делу.
 
               Представители сторон заявили ходатайство об отложении дела для предоставления дополнительных документов.
 
               Суд, совещаясь на месте определил: ходатайство представителей сторон удовлетворить.
 
 
               В связи с заявленным ходатайством представителей сторон судебное разбирательство откладывается.
 
                В связи с необходимостью представления дополнительных документов, суд считает необходимым рассмотрение дела в судебном разбирательстве отложить.
 
    Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    Рассмотрение дела в судебном разбирательстве отложить на 29.10.2009 на 14 часов  00 минут в помещении суда, зал № 304, тел.484-307
 
    Сторонам обеспечить явку в судебное заседание своих представителей с надлежащим образом оформленными полномочиями в соответствии со статьями 41, 59 - 62  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru
 
    Судья
 
Г.В. Серикова