Определение от 05 октября 2009 года №А06-4936/2009

    2
 
А06-4936/2009
 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6
 
Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: info@astrahan.arbitr.ru 
 
http://astrahan.arbitr.ru
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
о назначении судебного разбирательства
 
    г. Астрахань
 
Дело №  А06-4936/2009 
 
     05 октября 2009 года 
 
 
 
    Арбитражный суд Астраханской области в составе:
 
    Судьи   Сериковой Г.В.
 
    рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску:
 
    Казенного предприятия АО "Дирекция по реализации федеральных и областных программ в Астраханской области"
 
    к  Обществу с ограниченной ответственностью  "Техстройинвест XXI век"
 
    о расторжении государственного контракта № 13 от 20.10.2006г. на выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Строительство Музыкального театра г.Астрахань», в связи с существенными нарушениями условий контракта, взыскании денежных средств и уплату неустойки за несвоевременное окончание работ по контракту на сумму 222 778 410 руб.27 коп.
 
    при участии:
 
    от истца: не явился, уведомлен надлежаще.
 
    от ответчика: не явился, уведомлен надлежаще.
 
    УСТАНОВИЛ:
 
                 Истец Казенное предприятие АО "Дирекция по реализации федеральных и областных программ в Астраханской области" обратился в арбитражный суд с иском к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью  "Техстройинвест XXI век" о  расторжении государственного контракта № 13 от 20.10.2006г. на выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Строительство Музыкального театра г.Астрахань», в связи с существенными нарушениями условий контракта, взыскании денежных средств и уплату неустойки за несвоевременное окончание работ по контракту на сумму 222 778 410 руб.27 коп.
 
              В арбитражный суд от представителя истца посредством факсимильной связи поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, против перехода в судебное разбирательство не возражает.
 
               Суд, совещаясь на месте определил: ходатайство представителя истца удовлетворить.
 
    Судом исследовался вопрос о назначении дела к судебному разбирательству.
 
    По результатам проведения предварительного судебного заседания, суд установил, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, суд переходит к судебному разбирательству.
 
    Руководствуясь частями 1, 2, 3 статьи 137, статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда на  19 октября 2009 года  в  14 час.  00мин. в помещении  суда, каб. №  304, тел:484-307.
 
    Копии определения направить лицам участвующим в деле.
 
    Сторонам обеспечить явку своих представителей с полномочиями, оформленными в соответствии со статьями 41, 59 – 62 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации.
 
    Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru.
 
 
    Судья
 
Г.В. Серикова