Дата принятия: 03 октября 2019г.
Номер документа: А05-9466/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 3 октября 2019 года Дело N А05-9466/2019
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Шашкова А.Х.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по исковому заявлению Администрации муниципального образования "Город Новодвинск" (ОГРН 1022901005764; адрес: Россия 164900, г.Новодвинск, Архангельская область, ул.Фронтовых бригад, д.6, корп.1)
к Обществу с ограниченной ответственностью "Специализированная строительно-монтажная фирма "Арктикспецмонтаж" (ОГРН 1022900520488; адрес: Россия 163002, г.Архангельск, Архангельская область, пр.Ломоносова, дом 13, офис 16)
о взыскании 56 524 руб. 34 коп., в том числе: 52 542 руб. 00 коп. долга по арендной плате по договору аренды земельного участка N2795 от 21.05.2013 за период с 01.01.2019 по 05.04.2019, 3982 руб. 34 коп. неустойки за период с 17.04.2018 по 09.08.2019; неустойку за период с 10 августа 2019 года по день фактической уплаты 52 542 руб. долга исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 127 руб. 50 коп. почтовых расходов,
руководствуясь статьями 309, 310, 330, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 106, 110, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительно-монтажная фирма "Арктикспецмонтаж" (ОГРН 1022900520488) в пользу Администрации муниципального образования "Город Новодвинск" (ОГРН 1022901005764) 56 524 руб. 34 коп., в том числе: 52 542 руб. долга и 3982 руб. 34 коп. неустойки за период с 17.04.2018 по 09.08.2019, а также неустойку за период с 10 августа 2019 года по день фактической уплаты 52 542 руб. долга исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 127 руб. 50 коп. в возмещение почтовых расходов.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительно-монтажная фирма "Арктикспецмонтаж" (ОГРН 1022900520488) в доход федерального бюджета 2 261 руб. государственной пошлины.
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.
Судья
А.Х. Шашков
Мотивированное решение составляется судом по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или в случае подачи апелляционной жалобы.
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
