Определение Арбитражного суда Архангельской области от 24 октября 2019 года №А05-2286/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 24 октября 2019 года Дело N А05-2286/2019
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Липониной М.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Виловой М.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление кредитора - общества с ограниченной ответственностью "Нордсвая" (ОГРН 1172901010424, ИНН 2901288170; место нахождения: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, дом 14, офис 404)
о включении в реестр требований кредиторов 762 000 руб.,
поданное в дело о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Жилой комплекс "Парк" (ОГРН 1152901002187, ИНН 2901256192; место нахождения: 163000, г. Архангельск, пр. Новгородский, дом 74, офис 317),
при участии в судебном заседании: не явились (извещены),
установил:
В Арбитражный суд Архангельской области 04.03.2019 поступило заявление Котова Кирилла Владимировича о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Жилой комплекс "Парк" (далее - должник). Определением от 06.03.2019 заявление принято, возбуждено производство по делу о банкротстве.
Впоследствии в Арбитражный суд Архангельской области 05.03.2019 поступило заявление общества с ограниченной ответственностью открытого акционерного общества "СТФ 29" (далее - кредитор) о признании несостоятельным (банкротом) того же должника. Определением от 07.03.2019 заявление принято как заявление о вступление в дело о банкротстве.
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 17.06.2019 (резолютивная часть решения от 14.06.2019) общество с ограниченной ответственностью "Жилой комплекс "Парк" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год, применены положения параграфа 7 главы 9 Закона о банкротстве. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Жилой комплекс "Парк" утвержден арбитражный управляющий Хадури Яков Мерабович.
Сообщение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" 29.06.2019.
19 сентября 2019 года в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью "Нордсвая" (далее - заявитель, кредитор) о включении в реестр требований кредиторов 762 000 руб., в том числе 356 000 руб. долга, 406 000 руб. неустойки.
Поскольку в отношении должника введена процедура банкротства - конкурсное производство, заявление кредитора о включении в реестр подлежит рассмотрению в судебном заседании в порядке, предусмотренном статьей 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).
Кредитор, конкурсный управляющий, иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие указанных лиц.
Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд считает, что требования подлежат удовлетворению с учетом следующего.
28.09.2018 между кредитором (исполнитель по договору) и должником (заказчик по договору) заключен договор подряда N66, в соответствии с пунктом 1.1 которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по устройству свайного фундамента в соответствии с условиями договора.
Стоимость работ по договору согласована в размере 406 000 руб. (пункт 2.1 договора)
Факт выполнения кредитором предусмотренных договором работ подтверждается универсальным передаточным документом N50 от 01.10.2018, подписанным директором заказчика без возражений.
Должником выполненные работы оплачены частично, остаток задолженности составил 356 000 руб.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Поскольку работы заказчиком приняты, разногласия по объему выполненных работ и их стоимости в материалы дела не представлены, требования кредитора в заявленном размере признаются обоснованными.
Кредитор также просит включить в реестр 406 000 руб. неустойки.
Пунктом 9.1 договора предусмотрено, что в случае задержки оплаты денежных сумм, указанных в договоре, заказчик уплачивает штраф в размере 1% от суммы неуплаты за каждые сутки задержки оплаты, но не более 100% от суммы, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.
Пунктом 2.5 договора установлены сроки оплаты: 50% оплата в течение трех дней с момента подписания договора, 50% оплата в течение 3 дней с даты уведомления заказчика об окончании работ.
По расчету кредитора сумма неустойки составила 585 650 руб. Однако, поскольку пункт 9.1 ограничивает сумму неустойки ценой договора, кредитор просит включить в реестр 406 000 руб. неустойки.
В соответствии со статей 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Учитывая изложенное, требование кредитора в данной части признается судом обоснованным.
Пунктом 4 статьи 201.4 закона о банкротстве предусмотрено, что реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении трех месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Заявление кредитора подано в установленный срок.
Пунктом 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве установлено, что требования конкурсных кредиторов удовлетворяются в четвертую очередь.
При этом необходимо отметить, что в силу пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.
Арбитражный суд, руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать обоснованным и включить в четвертую очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Жилой комплекс "Парк" требование общества с ограниченной ответственностью "Нордсвая" в размере 762 000 руб., в том числе 356 000 руб. задолженности, 406 000 руб. неустойки.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области.
Судья М.В. Липонина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка