От 23 ноября 2018 года №А05-14703/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

от 23 ноября 2018 года Дело N А05-14703/2018
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Гуляевой И.С.
рассмотрел заявление взыскателя - муниципального казенного учреждения "Управление по капитальному строительству" (ОГРН 1092930001075; ИНН 2921011585; место нахождения: Россия, 163060, г. Архангельск, Архангельская область, ул. Шабалина, д. 6)
к должнику - обществу с ограниченной ответственностью "СПО УРОВЕНЬ" (ОГРН 1172901007399; ИНН 2902084404; место нахождения: Россия, 164501, г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Советская, дом 55 офис 22)
о выдаче судебного приказа на взыскание 71 962 руб. 52 коп.
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, на основании статей 309, 310, 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 229.2, 229.5 и 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
взыскать с должника - общества с ограниченной ответственностью "СПО УРОВЕНЬ" (ОГРН 1172901007399; ИНН 2902084404) в пользу муниципального казенного учреждения "Управление по капитальному строительству" (ОГРН 1092930001075; ИНН 2921011585) 71 962 руб. 52 коп. неустойки, начисленной за период с 16.06.2018 по 27.09.2018 в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту N0124300013017000048 от 05.03.2018 на выполнение работ по муниципальному ремонту кровли Катунинского сельского Дома культуры в пос. Катунино МО "Катунинское" Приморского района Архангельской области.
Реквизиты для перечисления взыскиваемых сумм: УФК по Архангельской области (муниципальное казенное учреждение "Управление по капитальному строительству", ОГРН 1092930001075; ИНН 2921011585, л/с 03243D50050, р/с 40701810900001000025 в отделении г. Архангельска, БИК 041117001).
Взыскать с должника - общества с ограниченной ответственностью "СПО УРОВЕНЬ" (ОГРН 1172901007399; ИНН 2902084404) в доход федерального бюджета 2879 руб. государственной пошлины.
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения копии судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в Арбитражный суд Архангельской области.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления возражений относительно исполнения судебного приказа.
Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа через Арбитражный суд Архангельской области.
Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Судья
И.С. Гуляева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка