Дата принятия: 28 ноября 2019г.
Номер документа: А05-11205/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 28 ноября 2019 года Дело N А05-11205/2019
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Крылова В.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Яремчук М.П.,
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (ОГРН 1132900001574; адрес: Россия 163002, г.Архангельск, Архангельская область, ул.Урицкого, дом 1, офис 402)
к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие" (ОГРН 1112901007042; адрес: Россия 163051, г.Архангельск, Архангельская область, ул. Тимме, дом 28, корп.2)
о взыскании 6 275 460 руб. 87 коп. ( с учетом увеличения)
при участии в судебном заседании представителей сторон
от истца: Цхведиани М.Н., по доверенности от 17.05.2019г.;
от ответчика: не явился
установил:
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие" (далее - ответчик) о взыскании 6 275 460 руб. 87 коп. неустойки, начисленной на основании пунктов 8.3, 8.4 договоров за нарушение сроков сдачи ответчиком работ по заключённым договорам на выполнение работ по капительному ремонту от 12.05.2016 N134, от 12.05.2016 N140, от 24.05.2016 N177, от 30.05.2016 N180, от 30.05.2016 N181.
Как видно из материалов дела, на основании решения Инспекции ФНС по городу Архангельску 09.10.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие" (ОГРН 1112901007042) ответчика, как недействующего юридического лица.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
В силу пункта 9 статьи 63 ГК РФ ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в ЕГРЮЛ в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
Согласно пункту 1 статьи 64.2 ГК РФ считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из ЕГРЮЛ в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо). Пунктом 2 указанной статьи предусмотрено, что исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам.
В силу пункта 5 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована. Предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 150 АПК РФ процессуальные последствия в виде прекращения производства по делу наступают вследствие невозможности вынесения судебного акта, касающегося прав и обязанностей ликвидированной организации, являющейся стороной по делу.
Поскольку спор о взыскании неустойки не может быть рассмотрен без участия ответчика, производство по делу на основании пункта 5 части 1 статьи 150 АПК РФ подлежит прекращению.
Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 150, статьями 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по делу прекратить.
Возвратить Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" из федерального бюджета 2000 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 25.07.2018 N 35992.
Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.
Судья
В.А. Крылов
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
