Дата принятия: 01 апреля 2010г.
Номер документа: А04-802/2010
5
А04-802/2010
Арбитражный суд Амурской области
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
е-mail: info@amuras.arbitr.ru; http://www.amuras.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении предварительного судебного заседания
г. Благовещенск
Дело №
А04-802/2010
“
01
“
апреля
2010 г.
Арбитражный суд в составе судьи: О.В. Швец
арбитражных заседателей:---
рассмотрев в предварительном судебном заседании исковое заявление
ООО «Управляющая компания»
к
ООО «Амурградсервис»
о
взыскании 898 667,84 руб.
3 лица: ---
при участии в заседании:
от истца: Дербышева Т.А., доверенность от 12.01.2010, паспорт (до перерыва)
от ответчика: Иванов А.В., доверенность от 07.04.2010, паспорт (до перерыва)
установил:
В Арбитражный суд Амурской области обратилось Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» (далее истец) с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Амурградсервис» (далее ответчик) о взыскании суммы неустойки по договорам на капитальный ремонт в размере 898 667,84 руб.
Исковые требования обоснованы тем, что 04 февраля 2009 года между ООО «Управляющая компания» и ООО «Амурградсервис» были заключены договоры подряда №№ 4, 5, 6 на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Белогорск, ул. Кирова 66, ул. Ленина 61, и ул. Никольское-шоссе 15.
17 февраля 2009 года между ООО «Управляющая компания» и ООО «Амурградсервис» был заключен договор подряда № 14 на капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Южная 6.
Пунктами 1.4. вышеуказанных договоров определен срок выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - до 01 сентября 2009 года.
Согласно пунктов 2.1.1, 2.1.2. данного договора, работы производятся согласно графика производства работ.
Работы по капитальному ремонту указанных многоквартирных домов были выполнены с нарушением сроков, предусмотренных календарными графиками производства работ.
Акты приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов были подписаны 20.10.2009.
Согласно пунктов 8.1. договоров подряда №№ 4, 5, 6 от 04.02.2009 года и № 14 от 17.02.2009 года на капитальный ремонт многоквартирных домов, в случае нарушения сроков выполнения работ, ООО «Управляющая компания» вправе потребовать от ООО «Амурградсервис» неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере 0,1 % от сметной стоимости работ до фактического исполнения обязательства.
При этом, согласно п. 4.5. вышеуказанных договоров, расчет за выполненные работы производится за вычетом штрафных санкций.
В адрес ООО «Амурградсервис» были направлены счета-фактуры на оплату штрафных санкций № 315 от 16.09.2009, № 356 от 08.10.2009 и № 361 от 22.10.2009 на общую сумму 2 139 884,20 рублей.
В соответствии с п. 4.5. договоров ООО «Управляющая компания» расчет с Подрядчиком производился за вычетом штрафных санкций, поэтому была удержана сумма 1 241 216,36 рублей.
В связи с тем, что ООО «Амурградсервис» были перечислены суммы авансовых платежей, остатка денежных средств, подлежащих оплате за выполненные работы, оказалось недостаточно для покрытия предъявленных штрафных санкций.
Таким образом, у ООО «Амурградсервис» сложилась задолженность перед ООО «Управляющая компания» в сумме 898 667-84 рублей.
02.02.2010 года ответчику была направлена претензия, ответ на которую в адрес ООО «Управляющая компания» не поступил.
Кроме того, истец просит взыскать судебные расходы по оплате госпошлины в размере 22 973,35 рублей.
Дело рассматривается в предварительном судебном заседании по правилам статьи 136 АПК РФ.
Истец в предварительном судебном заседании уточнил исковые требования и просил взыскать неустойку в сумме 865 586,53 рублей, представил расчет исковых требований и запрошенные определением суда документы.
В соответствии со ст.49 АПК РФ судом уточненные требования приняты.
На уточненных требованиях настаивал, поддержал позицию, изложенную в иске.
Ответчик с требованиями истца не согласился, запрошенные определением суда документы и письменный отзыв не представил. Указал, что в адрес суда почтой направлено встречное исковое требование к истцу.
В предварительном судебном заседании 25.03.2010 судом объявлен перерыв до 01.04.2010 до 13 часов 15 минут. Вынесено протокольное определение. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда. После перерыва заседание продолжено 01.04.2010 в 13 часов 15 минут.
После перерыва стороны не явились.
Ответчик запрошенные определением суда документы и письменный отзыв не представил. Встречное исковое заявление в материалы дела не представлено.
В соответствии с пунктом 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», если в предварительном судебном заседании арбитражный суд установит наличие обстоятельств, препятствующих назначению судебного заседания суда первой инстанции, он вправе отложить предварительное судебное заседание по правилам статьи 158 АПК РФ.
Суд, исследовав материалы дела, считает дело не подготовленным к судебному разбирательству, в связи с чем, предварительное судебное заседание подлежит отложению.
Руководствуясь ст. 158, 185 АПК РФ суд
определил:
Предварительное судебное заседание отложить на “28 “ апреля 2010 г. на 13 час. 15 мин. в помещении суда по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина, 163 к. 510 тел/факс 59-59-00/51-83-48 (канцелярия)
Лицам, участвующим в деле, явиться в судебное заседание и предложить представить:
истцу: акт сверки расчетов на день рассмотрения дела в суде, подписанный сторонами.
Ответчику: письменный отзыв на иск с признанием исковых требований либо документальным и правовым обоснованием возражений, представить контррасчет исковых требований; акты выполненных работ по спорным договорам, подписанные сторонами; доказательства надлежащего исполнения условий договора в установленный договорами срок; все платежные документы по перечислению авансовых платежей и платежей за исполненные работ по спорным договорам; указать смягчающие вину обстоятельства в связи с которыми был нарушен срок выполнения работ, установленных договорами; копию свидетельства о госрегистрации в качестве юридического лица.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 135 АПК РФ, сторонам разъясняется, что они вправе не позднее, чем за месяц до начала судебного разбирательства заявить ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, а также передать спор на разрешение третейского суда, обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение.
В случае неявки, лицам, участвующим в деле, дать согласие на рассмотрение дела в судебном заседании непосредственно после завершения предварительного заседания суда и без их участия (ст. 137 АПК РФ).
Явка сторон и представление запрошенных документов обязательны.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, а также в случае, если в судебное заседание не явились лица, участвующие в деле, а их явка в соответствии с АПК РФ была признана обязательной арбитражным судом, суд может наложить на указанных лиц судебный штраф в порядке и в размерах, которые предусмотрены в главе 11 АПК РФ. (п.9. ст.66, п.4. ст.156 АПК РФ).
В случае заключения сторонами мирового соглашения и неявки в заседание лиц, заключивших мировое соглашение, лицам, участвующим в деле, решить вопрос об утверждении арбитражным судом мирового соглашения в их отсутствие (ст. 141 АПК РФ).
В соответствии со ст. 41 АПК РФ, лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомиться с материалами дела можно в Арбитражном суде Амурской области по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, каб. 109 (дежурный специалист) в следующие дни недели: понедельник, среда, четверг - с 09-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
Все документы необходимо направлять по почте в адрес суда, либо сдавать в канцелярию арбитражного суда (кабинет 107).
Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.
Информацию о движении дела, об объявленных перерывах в заседаниях суда стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.
Судья О.В. Швец
