Определение от 08 декабря 2009 года №А04-7964/2009

    4
 
А04-7964/2009
 
 
Арбитражный суд Амурской области
 
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
 
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
 
е-mail: info@amuras.arbitr.ru; http://www.amuras.arbitr.ru
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
о назначении дела к судебному разбирательству
 
    г. Благовещенск
 
Дело  №
 
    А04-7964/2009
 
    “
 
    08
 
    “
 
    декабря
 
    2009 г.
 
 
 
    Арбитражный суд в составе судьи Дорощенко Г.А.
 
    рассмотрев в предварительном судебном заседании  исковое заявление
 
    закрытого акционерного общества «Русская Промышленная Корпорация»
 
    к
 
    обществу с ограниченной ответственностью «Дальстройкомплект»
 
    о
 
    взыскании 11 475 039 руб. 96 коп.
 
    при участии в заседании: от истца Владыженская О.В. доверенность № 2 от 04.12.2009 срок 3 года; ответчик не явился, заказные письма №№ 24351, 24352 возвращены в адрес суда с отметкой «за истечением срока хранения»
 
    установил:
 
 
    В Арбитражный суд Амурской области обратилось закрытое акционерное общество «Русская Промышленная Корпорация» (далее ЗАО «Русская Промышленная Корпорация» - истец) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Дальстройкомплект» (далее ООО «Дальстройкомплект» - ответчик) о взыскании пени по договору строительного подряда № Р/04-08 от 12.05.2008 в сумме 2 614 879 руб. 72 коп., необоснованно полученных денежных средств в сумме 7 011 855 руб., понесенных дополнительных расходов в сумме 1 848 305 руб. 24 коп.
 
    В обоснование исковых требований истец указал, что сторонами был заключен договор строительного подряда № Р/04-08, согласно которого ответчик должен был выполнить в три этапа подрядные работы (по объекту Е-4: 1 этап в срок до 31.05.2008, 2 этап – в срок до 25.07.2008, 3 этап – в срок до 25.08.2008; по объекту Е-5: 1 этап в срок до 30.05.2008, 2 этап – в срок до 28.07.2008, 3 этап – в срок до 25.08.2008). Стоимость работ по договору стороны определили – 18 827 134 руб. Истец перечислил ответчику денежные средства в сумме 16 425 422 руб.
 
    Ответчик нарушил сроки выполнения работ, работы были выполнены ненадлежащего качества, выполненные работы не были приняты истцом. Ответчик, по расчету истца, выполнил строительные работы на сумму 9 413 567 руб.
 
    Излишне уплаченная сумма по договору строительного подряда № Р/04-08 составляет – 7 011 855 руб.
 
    П. 12.2.1. договора строительного подряда № Р/04-08 предусмотрено взыскание пени с ответчика за нарушение сроков сдачи этапа работ в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки. На дату подачи иска пеня составила – 2 614 879 руб. 72 коп.
 
    В связи с ненадлежащим исполнением условий договора строительного подряда № Р/04-08 ответчиком, истец выполнил строительные работы собственными силами с привлечением третьих лиц, в итоге истец понес дополнительные расходы в сумме 1 878 305 руб. 24 коп.
 
    Общая сумма задолженности ответчика перед истцом – 11 475 039 руб. 96 коп.
 
           В предварительном судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении требований, однако, запрошенные судом документы в обоснование требований, не представил.
 
    Ответчик извещался о времени и месте предварительного судебного заседания по известным суду адресам, заказные письма возвращены в адрес суда с отметкой «за истечением срока хранения».
 
    Суд считает возможным провести предварительное судебное заседание в отсутствие представителя ответчика в соответствии со ст.136 АПК РФ.
 
           В соответствии со ст. 137 АПК РФ судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.
 
    Руководствуясь статьями 137, 185 АПК РФ суд
 
определил:
 
    1. Подготовку дела к судебному разбирательству считать оконченной.
 
    2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда на
 
    “
 
    12
 
    “
 
    января
 
    2010 г.
 
    на
 
    13
 
    час.
 
    30
 
    мин.
 
    в помещении
 
    суда по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина, 163 
 
    к. 236
 
    тел.
 
    59-59-00 (канцелярия)
 
 
    Лицам, участвующим в деле, явится в судебное заседание и в порядке  подготовки  к  судебному  разбирательству  предложить  представить:
 
    истцу: для обозрения подлинники документов, приложенных к иску; свидетельство о госрегистрации и постановке на налоговый учет; акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (по работам, выполненным ответчиком); доказательства нарушения ответчиком условий договора (выполнение работ не в полном объеме с отступлением от условий договора); письменно обосновать правовые основания для перечисления ответчику денежных средств (при отсутствии выполненных работ); представить доказательства согласования  с ответчиком конкретного перечня подлежащих выполнению работ; представить договор № 07-158-041767 от 16.11.2007; представить доказательства выполнения истцом как заказчиком обязательств согласно ст.4 договора от 12.05.2008 – передача проектно-сметной документации с доказательством получения ответчиком; передача ответчику места под строительную площадку под застройку здания (п.п.4.1.1., 4.1.2.); также представить документы ведения авторского и технического надзора за строительством; представить документы, согласно которым определен объем выполненных ответчиком работ; иные документы относительно предмета спора;
 
    ответчику: письменный отзыв на иск, при наличии возражений их документальное и правовое обоснование; представить все акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ; представить доказательства согласования с ответчиком конкретного перечня подлежащих выполнению; доказательства приемки строительной площадки, проектно-сметной документации; копию свидетельства о госрегистрации в качестве юридического лица; иные документы относительно предмета спора.
 
    Все документы  необходимо направлять по почте в адрес суда, либо сдавать в канцелярию арбитражного суда (кабинет 107).
 
    Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.
 
    При подготовке письменных заявлений, отзывов  участникам процесса предлагается указывать фактическое местонахождение (место жительства), контактные телефоны, иные сведения о средствах связи с целью своевременного информирования судом о движении дела.
 
    В соответствии  со ст. 41 АПК РФ лица участвующие в деле имеют право знакомиться с материалами дела (каб. 109 время работы понедельник, среда, четверг с 09-16 часов; обед с 12 до 13 часов).
 
    Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.
 
 
            Судья                           Дорощенко Г.А.