Определение от 18 ноября 2009 года №А04-7441/2009

    4
 
А04-7441/2009
 
 
Арбитражный суд Амурской области
 
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
 
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
 
е-mail: info@amuras.arbitr.ru; http://www.amuras.arbitr.ru
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
о назначении дела к судебному разбирательству
 
    г. Благовещенск
 
Дело  №
 
    А04-7441/2009
 
    “
 
    18
 
    “
 
    ноября
 
    2009 г.
 
 
 
    Арбитражный суд в составе судьи Дорощенко Г.А.
 
    рассмотрев в предварительном судебном заседании исковое заявление
 
    Государственного бюджетного учреждения Амурской области «Строитель»  
 
    к
 
    обществу с ограниченной ответственностью «Северстрой»
 
    о
 
    расторжении государственного контракта,
 
    взыскании 11 078 346 руб. 60 коп.
 
    при участии в заседании: от истца Сибиряков Н.А. по доверенности № 1 от 20.01.2009 срок до 31.12.2009 (до и после перерыва);
 
    от ответчика Короп М.М. по доверенности от 30.12.2008 срок по 31.12.2009 (до и после перерыва)
 
    установил:
 
 
    В предварительном судебном заседании 11.11.2009 судом был объявлен перерыв до 18.11.2009.
 
    В Арбитражный суд Амурской области обратилось Государственного бюджетного учреждения Амурской области «Строитель» с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Северстрой» о расторжении государственного контракта № 10 на завершение строительно-монтажных работ по объекту «Школа на 100 учащихся с/з Улгэн Селемджинского района, Амурская область» от 25.10.2007, о взыскании предоплаты в сумме 10 988 714 руб. 08 коп., пени в сумме 89 632 руб. 52 коп.
 
    Свои требования истец обосновывает тем, что 25.10.2007 между сторонами был заключен государственный контракт № 10 на завершение строительно-монтажных работ по объекту «Школа на 100 учащихся с/з Улгэн Селемджинского района, Амурская область».
 
    Согласно п. 3.1. указанного контракта, ответчик обязался завершить работы на объекте «Школа на 100 учащихся с/з Улгэн Селемджинского района, Амурская область»  в срок до 30.08.2009.
 
    Во исполнение условий контракта истец перечислил на расчетный счет ответчика денежную сумму в размере 31 136 309 руб. 13 коп.
 
    Ответчик свои обязательства по контракту не исполнил: работы в срок не выполнил, объект «Школа на 100 учащихся с/з Улгэн Селемджинского района, Амурская область» в эксплуатацию не сдал. Ответчиком были выполнены работы на сумму 20 147 595 руб. 05 коп, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат, приложенными к иску.
 
    Пунктом 11.1 контракта за ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрено взыскание пени в размере 0,01% от стоимости конкретного этапа (комплекса работ) за каждый день просрочки, истец просит взыскать с ответчика пеню за период с 30.08.2009 по 02.10.2009 в сумме 89 632 руб. 52 коп.
 
    В предварительном судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении требований в полном объеме, указал также, что часть работ выполнена ответчиком с нарушением строительных норм и правил и отступлением от проекта, в частности устройство стропильной системы, имеется Предписание Инспекции Госстройнадзора области от 10.11.2009, в связи с чем данные работы не могут быть приняты им, как заказчиком, к выполнению.
 
    Представитель ответчика возражал против исковых требований ссылаясь на выполнение работ в полном объеме, однако, доказательств приемки работ заказчиком не представил –подписанные формы КС-2, КС-3.
 
    В соответствии со ст. 137 АПК РФ судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.
 
    Руководствуясь ст. 137, 185 АПК РФ суд
 
 
определил:
 
 
    1. Подготовку дела к судебному разбирательству считать оконченной.
 
    2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда на
 
    “
 
    09
 
    “
 
    декабря
 
    9 г.
 
    на
 
13
 
    час.
 
30
 
    мин.
 
    в помещении
 
    суда по адресу г. Благовещенск,
 
    ул. Ленина, 163 
 
    к. 236
 
    тел.
 
    59-59-00 (канцелярия)
 
 
    Лицам, участвующим в деле, явится в судебное заседание и в порядке  подготовки  к  судебному  разбирательству  предложить  представить:
 
    Истцу: государственный контракт № 10 от 25.102.007, письменно уточнить сумму исковых требований (сумма пени в расчете и просительной части иска разные), при необходимости –доплатить государственную пошлину, пояснить взыскивается договорная неустойка  (п. 11.1 государственного контракта) или проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), на основании указанного уточнить основания исковых требований (договорная неустойка или проценты за пользование чужими денежными средствами); иные документы относительно предмета спора.
 
    Ответчику: представить доказательства выполнения работ по государственному контракту и сдачи результатов работ истцу по формам КС-2, КС-3; представить доказательства устранения замечаний Госстройнадзора по устройству стропильной системы; иные документы относительно предмета спора.
 
    Все документы  необходимо направлять по почте в адрес суда, либо сдавать в канцелярию арбитражного суда (кабинет 107).
 
    Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.
 
    При подготовке письменных заявлений, отзывов  участникам процесса предлагается указывать фактическое местонахождение (место жительства), контактные телефоны, иные сведения о средствах связи с целью своевременного информирования судом о движении дела.
 
    В соответствии  со ст. 41 АПК РФ лица участвующие в деле имеют право знакомиться с материалами дела (каб. 109 время работы понедельник, среда, четверг с 09-16 часов; обед с 12 до 13 часов).
 
    Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.
 
 
            Судья                            Дорощенко Г.А.