Определение от 18 марта 2010 года №А04-660/2010

    4
 
А04-660/2010
 
 
Арбитражный суд Амурской области
 
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
 
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
 
е-mail: info@amuras.arbitr.ru; http://www.amuras.arbitr.ru
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
о назначении дела к судебному разбирательству
 
    г. Благовещенск
 
Дело  №
 
    А04-660/2010
 
    “
 
    17
 
    “
 
    марта
 
    г.
 
 
 
    Арбитражный суд в составе судьи: Китаева В.В.
 
    рассмотрев в предварительном судебном заседании  исковое заявление министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области
 
    к
 
    ООО «Атлант»
 
    о
 
    взыскании 38 647 руб. 30 коп.  
 
    при участии в заседании:
 
    от истца:  Гаврилов С.А., доверенность № 01-17-5098 от 09.10.2009 г.
 
    ответчик:  не явился, уведомлен  
 
    установил:
 
 
    В Арбитражный суд Амурской области обратилось  министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области  с исковым заявлением к ООО «Атлант»  о   взыскании      неустойки в размере 38 647 рублей 30 копеек за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту №204 от 08.07.2009г.
 
    Свои требования истец обосновывает тем, что 08 июля 2009 года между истцом (Государственный заказчик) и ответчиком (Застройщик) по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок, проведенных с учетом особенностей, установленных федеральными законами от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», был заключен государственный контракт №204 на приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме для переселения граждан.
 
    Согласно п. 3.1. контракта Застройщик обязался в предусмотренный Контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц завершить строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г.Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, 640 квартал и после государственной регистрации права собственности Застройщика передать в собственность Государственного заказчика Квартиру, указанную в приложении 1 к настоящему Контракту (строительный (условный) номер квартиры №19), обеспечить государственную регистрацию права собственности Государственного заказчика на Квартиру, а Государственный заказчик обязался уплатить обусловленную Контрактом цену и принять Квартиру в собственность.
 
    Согласно п. 4.1.1. государственного контракта застройщик обязался завершить строительство многоквартирного дома в соответствии с Планом-графиком работ по завершению строительства многоквартирного дома (приложение 3 к Контракту) и обеспечить государственную регистрацию права собственности Застройщика на помещения в срок не более 6 (шести) месяцев с даты заключения Контракта. Застройщик имеет право исполнить обязательство, предусмотренное настоящим пунктом, досрочно.
 
    Истец со своей стороны предусмотренные условиями контракта обязательства исполнял надлежащим образом. В соответствии с п.5.3. контракта государственным заказчиком застройщику был произведен авансовый платеж в размере 30% от цены контракта, дальнейшие расчеты должны были производиться после получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.
 
    В соответствии с Приложением 3 к государственному контракту №204 от 08.07.2009г. дата ввода в эксплуатацию многоквартирного дома была установлена 01.12.2009 года.
 
    Однако до настоящего времени Застройщик предусмотренные контрактом обязательства по достройке многоквартирного дома не выполнил, в эксплуатацию дом не ввел.
 
    Согласно приложенного к настоящему заявлению расчета, неустойка (пеня) за просрочку ответчиком исполнения обязательства по государственному контракту №204 от 08.07.2009г. за период с 02.12.2009 года по 29.01.2010 года составляет 38 647, 30 рублей.
 
    В предварительном судебном заседании истец   на удовлетворении исковых требований настаивал, по доводам,  изложенным в исковом заявлении. Представил копии  обращения к ответчику  № 01-17-945 от 03.03.2010 г. и ответа истца  от 28.01.2010 г.
 
    Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, направил письменный отзыв на иск, в котором поясняет, что признает исковые требования.
 
     Суд, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.
 
    Руководствуясь ст.ст. 137, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
определил:
 
    1. Подготовку дела к судебному разбирательству считать оконченной.
 
    2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда на
 
    “
 
    6
 
    “
 
    апреля
 
    г.
 
    на
 
    09
 
    час.
 
    00
 
    мин.
 
    в помещении
 
    суда по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина, 163 
 
    к. 519
 
    тел.
 
    -83-48 (канцелярия)
 
 
    Истцу: подлинники документов, приложенных к иску, для обозрения.
 
    Ответчику: письменный отзыв на исковое заявление с обоснованием возражений, возражения подтвердить документально; копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации; в случае уплаты неустойки представить соответствующие платежные документы; при согласии с заявленными требованиями предоставить письменное заявление о признании иска.
 
    Стороны могут урегулировать спор посредством заключения мирового соглашения.
 
    В случае заключения сторонами мирового соглашения и неявки в заседание лиц, заключивших мировое соглашение, лицам, участвующим в деле, решить вопрос об утверждении арбитражным судом мирового соглашения в их отсутствие (ст. 141 АПК РФ).
 
    Все документы  необходимо направлять по почте в адрес суда, либо сдавать в канцелярию арбитражного суда (кабинет 107).
 
    Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.
 
    При подготовке письменных заявлений, отзывов  участникам процесса предлагается указывать фактическое местонахождение (место жительства), контактные телефоны, иные сведения о средствах связи с целью своевременного информирования судом о движении дела.
 
    В соответствии  со ст. 41 АПК РФ лица участвующие в деле имеют право знакомиться с материалами дела (каб. 109 время работы понедельник, среда, четверг с 09-16 часов; обед с 12 до 13 часов).
 
    Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.
 
    Судья                                                                                        Китаев В.В.