Решение от 30 июня 2009 года №А04-1944/2009

    
 
 
 
 
Арбитражный суд Амурской области
 
675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 163
 
http://www.amuras.arbitr.ru
 
Именем  Российской  Федерации
 
 
 
 
 
РЕШЕНИЕ
 
 
 
 
 
    г. Благовещенск
 
Дело  №
 
    АО4-1944/2009
 
 
 
    Дата объявления Решения
 
    30
 
    июня
 
    2009 г.
 
 
    Дата принятия (изготовления в полном объеме) Решения
 
    30
 
    июня
 
    2009 г.
 
 
 
    Арбитражный суд в составе председательствующего А.А. Стовбуна
 
    Протокол вела помощник судьи О.А. Дубовец
 
 
 
 
    рассмотрев в судебном заседании  дело по иску ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница»
 
 
 
 
    к ООО «Фирма Санер»
 
 
 
 
    о
 
    расторжении государственного контракта
 
 
 
 
    при участии в заседании: от истца: Набоева Т.В.. – дов. № 03/969 от 01.04.09 г., паспорт  1005 979622
 
    от ответчика: Саяпин А.А. дов. от 11.01.2009 г., паспорт 1002 393745
 
 
 
 
    установил:
 
 
 
 
    В Арбитражный суд Амурской области обратилось ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница» с исковым заявлением к ООО «Фирма Санер» о расторжении государственного контракта от 08.09.2006 г., заключенного между ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница» и ООО «Фирма Санер» №53 на выполнение работ по капитальному ремонту наружной теплотрассы и выполнению капитального ремонта внутриплощадных сетей теплотрассы в 2006 году.
 
    Свои требования истец обосновывает тем, что 08 сентября 2006 года между сторонами заключен государственный контракт №53 на выполнение работ по капитальному ремонту наружной теплотрассы и выполнению капитального ремонта внутриплощадных сетей теплотрассы в 2006 году. Ввиду ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по государственному контракту    № 53. Решением Арбитражного суда Амурской области от 24.03.2008 г. по делу № А04-379/08-23/22 с ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница» взыскан в пользу ООО «Фирма Санер» долг в сумме 719 626 руб. Решением суда от 23.06.2008 по делу № А04-657/08-7/59 с ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница» взыскан основной долг в сумме 2 120 363 руб. 34 коп.  в пользу ООО «Фирма Санер». В соответствии с п. 9.4 государственного контракта Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт при задержке подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 дней.
 
    Истцом 29.01.2008 (исх. № 03/351) направлено в адрес ответчика дополнительное соглашение о расторжении контракта, но со стороны ответчика не подписано, и возвращено письмом ответчика 01.02.2008 №20.
 
    Ответчик с иском не согласен, считает, что просрочка исполнения обязательства вызвана неисполнением истцом встречных обязательств- несвоевременным перечислением денежных средств.
 
    В судебном заседании 03.06.2009 г. судом исследованы доказательства по делу, в том числе подлинные: представленные истцом, о чем внесена запись в протокол судебного заседания. Подлинные документы возвращены истцу.
 
    Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей  сторон, суд установил:
 
    Исковые требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям:
 
    05.08.2006 года в газете «Амурская правда» опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на проведение капитального ремонта вводов водопровода, наружной теплотрассы и внутриплощадочных сетей теплотрассы в 2006 году ОГУЗ «Амурской областной клинической больницей». Открытый конкурс был проведен в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005.
 
    ООО «Фирма Санер» была подана заявка для участия в открытом конкурсе.
 
    05.09.2006г. состоялась процедура вскрытия конвертов конкурсной комиссией. Согласно заключению конкурсной комиссии ответчик признан победителем по лоту №2 и лоту №3.
 
    08.09.2006 года между Областным государственным учреждением здравоохранения «Амурская областная клиническая больница»  (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма Санер» (подрядчик) заключен государственный контракт №53 на выполнение работ по капитальному ремонту наружной теплотрассы и выполнению капитального ремонта внутриплощадных сетей теплотрассы в 2006 году, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту наружной теплотрассы и выполнению капитального ремонта внутриплощадных сетей теплотрассы в 2006 г., а заказчик – принять и оплатить указанные работы по условиям настоящего контракта (п. 1.1. контракта).
 
    В соответствии с п. 3.1. государственного контракта № 53 от 08.09.2006 г., сроки выполнения работ по настоящему контракту, в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: дата начала выполнения работ - 11.09.2006г, дата завершения работ - 08.10.2006г. Согласно спецификации к государственному контракту - по лоту №2, №3, срок выполнения работ составляет 4 недели со дня заключения контракта (Приложение №1 к государственному контракту).
 
    Пунктом 2.1. государственного контракта предусмотрено, что стоимость выполненных работ по настоящему   контракту   установлена   на   основании   протокола   оценки   и сопоставления заявок на участие  в  конкурсе  от 05  сентября  2006  г.  и составляет 8 306 786 рублей, с учетом НДС. Согласно Спецификации к государственному контракту (Приложение №1) сумма контракта по Лоту №2 (капитальный ремонт наружной теплотрассы) составляет 2 150 786 рублей, по Лоту №3 (капитальный ремонт внутриплощадных сетей теплотрассы) - 6 156 000 рублей. Заказчик, перед началом работ,  оплачивает аванс в размере 20 % от стоимости контракта (п. 2.4. контракта).  Оставшуюся сумму заказчик оплачивает после подписания актов приемки выполненных работ и выставленной счет – фактуры до конца 2006 года (п. 2.4. государственного контракта).
 
    В соответствии с Актом приемки в эксплуатацию от 24.08.2007 комиссией принято в эксплуатацию внутриплощадочные тепловые сети по Лоту №3 к государственного контракту №53 от 08.09.2006 г.
 
    Из этого следует, что по лоту №3 (выполнение капитального ремонта внутриплощадочных сетей теплотрассы) ответчик свои обязательства выполнил в полном объеме, по лоту №2 (выполнение капитального ремонта наружной теплотрассы)  работы ответчиком не выполнены.
 
    Решением Арбитражного суда Амурской области от 31.03.2008 г. по делу № А04-379/08-23/22 с ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница» в  пользу ООО «Фирма Санер» взыскан основной долг в сумме 719 626 руб. Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2008 г. и Постановлением ФАС ДВО от 15.08.2008 г. Решение Арбитражного суда Амурской области по делу №  А04-379/08-23/22 от 31.03.2008 г. оставлено без изменения.
 
    Решением Арбитражного суда Амурской области от 23.06.2008 по делу № А04-657/08-7/59 с ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница» в пользу ООО «Фирма Санер» взыскан основной долг в сумме 2 120 363 руб. 34 коп. Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2008 г. и Постановлением ФАС ДВО от 05.11.2008 г. Решение Арбитражного суда Амурской области по делу №  А04-657/08-7/59 от 23.06.2008 г. оставлено без изменения.
 
    Решением Арбитражного суда Амурской области от 17 апреля 2009 г. по делу А04-814/2009, оставленным без изменения Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2009 № 06АП-2274/2009 установлен факт нарушения сроков выполнения работ со стороны ООО «Фирма Санер», с указанного лица взыскана неустойка за нарушение сроков выполнения работ за период с 09.10.2006 по 01.04.2009 г. по контракту № 53 от 08.09.2006 г. в сумме 1 358 033 руб. 60 коп.
 
    В соответствии с п.9.4 государственного контракта № 53 от 08.09.2006 г. заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт при задержке подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 дней.
 
    В соответствии с п. 9.2 государственного контракта № 53 от 08.09.2006 г., сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне.
 
    В соответствии с п. 2 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором.
 
    В соответствии с пунктом 2 статьи 452 ГК РФ требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение о его расторжении либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
 
    В соответствии с п. 8 ст.9 Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005. расторжение государственного или муниципального   контракта  допускается   исключительно   по   соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным, гражданским законодательством.
 
    29.01.2008 истцом в адрес ответчика было направленно дополнительное соглашение о расторжении государственного контракта № 53 от 08.09.2006 г. (исх. № 03/351). Со стороны ответчика дополнительное соглашение о расторжении государственного контракта № 53 от 08.09.2006 г. не подписано.
 
    Таким образом, истцом соблюден  досудебный порядок урегулирования спора, в связи с чем, суд считает требования истца о расторжении государственного контракта от 08.09.2006 г., заключенного между ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница» и ООО «Фирма Санер» №53 на выполнение работ по капитальному ремонту наружной теплотрассы и выполнению капитального ремонта внутриплощадных сетей теплотрассы в 2006 году, подлежащими удовлетворению в соответствии со ст.ст. 450, 452 ГК РФ.
 
    Доводы ответчика об отсутствии вины ООО «Фирма Санер» в неисполнении обязательства опровергаются судебными актами по делу А04-814/2009.
 
    Государственная пошлина по делу составляет 2 000 руб.
 
    Истцом уплачена госпошлина в размере 2 000  руб. (платежное поручение № 715 от 16.04.2009 г.).
 
    В соответствии со ст. 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по госпошлине в размере 2 000  руб.
 
    Руководствуясь ст. ст. 110,167-170, 176 АПК РФ, суд         
 
Р Е Ш И Л :
 
    Расторгнуть государственный контракт №53 на выполнение работ по капитальному ремонту наружной теплотрассы и выполнению капитального ремонта внутриплощадных сетей теплотрассы в 2006 году, заключенный 08.09.2006 г. между Областным государственным учреждением здравоохранения «Амурская областная клиническая больница»  и Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма Санер».
 
    Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Санер» в пользу Областного государственного учреждения здравоохранения «Амурская областная клиническая больница»  расходы по госпошлине в размере 2 000  руб.
 
    Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд, либо в двухмесячный срок после вступления его в законную силу- в Федеральный Арбитражный суд Дальневосточного округа (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.
 
 
    Судья                                                                     А.А. Стовбун