Определение от 06 июня 2014 года №9-134/2014

    №9-134/2014 КОПИЯ
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
    06 июня 2014 года г. Саранск
 
    Судья Октябрьского районного суда г.Саранска Республики Мордовия Камакин В.Л., рассмотрев исковое заявление Ямбушевой З.Р. к обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» о взыскании неустойки за несоблюдение сроков выполнения работ по договору подряда, компенсации морального вреда, штрафа,
 
у с т а н о в и л:
 
    Ямбушева З.Р. обратилась в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» о взыскании неустойки за несоблюдение сроков выполнения работ по договору подряда в размере 500 000 рублей, компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей, штрафа в размере 50 %.
 
    В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 135 ГПК Российской Федерации судья возвращает заявление в случае, если в производстве этого или другого суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
 
    Установлено, что Ямбушева З.Р. обращалась в Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия с исковым заявлением, в котором просила взыскать с ООО «Феникс» в её пользу денежные средства на устранение недостатков выполненной работы на объекте строительства жилого дома, в размере 324 755 рублей, неустойку за некачественно выполненные работы за период с 21 июня 2013 года по 14 мая 2014 года в размере 324 755 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, штраф в размере 50% от выплаченных сумм. Кроме того, представлено заявление о взыскании судебных расходов за проведенные экспертизы в размере 146290 рублей и государственную пошлину за удостоверение доверенности в размере 520 рублей. Данные исковые требования были рассмотрены в рамках гражданского дела № 2-18/2014.14 мая 2014 года на основании решения Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия исковые требования Ямбушевой З.Р. к обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворены частично. Взысканы с общества с ограниченной ответственностью «Феникс» в пользу Ямбушевой З.Р. убытки в размере 324 755 рублей, неустойка в размере 150 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, расходы по проведению строительно-технического исследования и экспертизы в размере 106 791 рублей 70 копеек и удостоверение доверенности в размере 520 рублей, а всего 602 066 (шестьсот две тысячи шестьдесят шесть) рублей 70 копеек, а в остальной части исковых требований отказано.
 
    Этим же решением установлено исполнение обязательств по договору подряда №4 от 17 мая 2011 года, подтвержденное подписанными в ноябре 2011 года актами о приемке выполненных работ № КС-2, что подтверждает несостоятельность заявленных исковых требований.
 
    На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 135 ГПК Российской Федерации, судья
 
о п р е д е л и л:
 
    Возвратить исковое заявление Ямбушевой З.Р. к обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» о взыскании неустойки за несоблюдение сроков выполнения работ по договору подряда, компенсации морального вреда, штрафа.
 
    На определение может быть подана частная жалоба в Верховный Суд Республики Мордовия через Октябрьский районный суд г.Саранска в течение пятнадцати дней с момента вынесения.
 
    Судья подпись              В.Л. Камакин
 
    Копия верна
 
    Судья В.Л. Камакин
 
    Секретарь Т.А. Надькина
 
    Подлинник документа находится в Октябрьском районном суде г. Саранск Республики Мордовия.
 
    Секретарь Т.А. Надькина