Определение от 25 декабря 2009 года №82-7979/2009

    2
 
А82-7979/2009
 
 
Арбитражный суд Ярославской области
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
    г. Ярославль                   Дело № А82-7979/2009-8
 
25 декабря 2009 года
 
    Резолютивная часть определения оглашена 18.12.2009г.
 
    Полный текст определения изготовлен 25.12.2009г.  
 
    Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Белякова В.Н.
 
    при ведении протокола судебного заседания судьей Беляковым В.Н.
 
    рассмотрев в судебном заседании дело 
 
    по иску Управления  строительства администрации городского округа г.Рыбинск
 
    к Открытому  акционерному  обществу  «Проектный институт «Яржилкоммунпроект»
 
    о взыскании 577 956 рублей
 
    при участии
 
    от истца –не явились
 
    от ответчика –Полиненко С.А. –представитель по доверенности
 
 
    установил:
 
    Управление строительства администрации городского округа г.Рыбинск обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Проектный институт «Яржилкоммунпроект» о взыскании неустойки в размере 577 956 рублей.
 
    В соответствии со ст.163 Арбитражного процессуального кодекса РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 18.12.2009г. 12.00.
 
    Суду был представлен текст мирового соглашения, подписанный обеими сторонами, для утверждения его судом, в соответствии с которым ответчик обязуется передать готовую проектно-сметную документацию, согласованную с инспектирующими, эксплуатирующими организациями предусмотренную муниципальным контрактом от 19.03.2007г. № 07/14. в срок до 25 декабря 2009года. После сдачи проектно-сметной документации в ГУ ЯО «Государственная вневедомственная экспертиза в строительстве» Ответчик обязуется за свой счет исправить все поступившие замечания, полученные в ходе проведения экспертизы документации, в разумные сроки, но не позднее 90 дней с момента получения замечаний Ответчиком. Ответчик обязуется уплатить в пользу Истца неустойку за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом от 19.03.2007г. № 07/14. в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в срок до 01.05.2010 года.
 
    В соответствии со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.
 
    Проверив условия, на основании которых стороны достигли определенности во взаимоотношениях, суд считает, что мировое соглашение соответствует закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.
 
    Рассмотрев заключенное сторонами мировое соглашение о прекращении судебного спора на основе взаимных уступок, суд полагает, что оно подлежит утверждению,  а производство по делу – прекращению.
 
    Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 139-141, 163, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд
 
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
 
    Утвердить мировое соглашение от 18.12.2009г., заключенное между Управлением  строительства администрации городского округа г.Рыбинск и Открытым  акционерным  обществом  «Проектный институт «Яржилкоммунпроект» о нижеследующем:
 
    « 1.Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами на основании статей 139, 140 АПК Российской Федерации в целях устранения спора, возникшего в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по муниципальному контракту от 19.03.2007г. № 07/14 на выполнение проектно-изыскательских работ по проектированию детского сада с ясельными группами на 120 мест по ул. Моторостроителей, 33 в г. Рыбинске.
 
    2.Ответчик обязуется передать готовую проектно-сметную документацию, согласованную с инспектирующими, эксплуатирующими организациями предусмотренную муниципальным контрактом от 19.03.2007г. № 07/14. в срок до 25 декабря 2009года.
 
 После сдачи проектно-сметной документации в ГУ ЯО «Государственная вневедомственная экспертиза в строительстве» Ответчик обязуется за свой счет исправить все поступившие замечания, полученные в ходе проведения экспертизы документации, в разумные сроки, но не позднее 90 дней с момента получения замечаний Ответчиком.  Ответчик обязуется уплатить в пользу Истца неустойку за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом от 19.03.2007г. № 07/14. в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в срок до 01.05.2010 года.
    5.Если указанные в пункте 2-4 настоящего Мирового соглашения обязательства не будут исполнены в установленные сроки, указанные в пункте 2-4 Соглашения, Истец, руководствуясь п. 2 ст.142АПК РФ имеет право обратиться в Арбитражный суд Ярославской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.
 
    6. В остальной части Истец отказывается от исковых требований.»
 
    Производство по делу прекратить.
 
    Взыскать с Открытого акционерного общества «Проектный институт «Яржилкоммунпроект» в доход федерального бюджета РФ 6 139 руб. 78 коп. государственной пошлины.
 
    В случае неисполнения мирового соглашения истцу выдать исполнительный лист: «Взыскать с Открытого акционерного общества «Проектный институт «Яржилкоммунпроект» в пользу Управления  строительства администрации городского округа г.Рыбинск 50 000 рублей неустойки.»
 
    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок.
 
 
    Судья                                                                                                                        В.Н. Беляков