Дата принятия: 30 ноября 2009г.
Номер документа: 78-6232/2009
2
А78-6232/2009
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672000 г. Чита, ул. Выставочная, 6
http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
г. Чита Дело №А78-6232/2009
30 ноября 2009 года
(с перерывом)
Судья Арбитражного суда Забайкальского края И.П. Попова
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Раднаевым Б.В.
рассмотрел в открытом судебном заседании дело
по иску предпринимателя Шестакова Владимира Владимировича
к Обществу с ограниченной ответственностью "Стройконтракт"
о взыскании 35.312.172 руб. 48 коп.
при участии в судебном заседании:
от истца – Зубарева М.А., представителя по доверенности от 03.09.2009 года;
от ответчика – Авдеевой О.А., представителя по доверенности от 07.07.2009 года, Сизова Ю.Д., директора, после перерыва.
В судебном заседании суд установил:
Предприниматель Шестаков Владимир Владимирович обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Стройконтракт" о взыскании пени по договору о долевом участи в строительстве площади (инвестиционной деятельности) от 25.01.2005 г. № 111/Т/П в сумме 12.500 руб.
15.10.2009 года истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просит суд взыскать с ответчика пеню по договору о долевом участии в строительстве площади от 25.01.2005 г. № 111/Т/П в сумме 35.312.172 руб. 48 коп.
Уточненные исковые требования приняты судом к рассмотрению.
В судебном заседании представитель истца заявленные требования с учетом уточнений поддержала.
Представители ответчика высказали возражения на исковые требования, ссылаясь на то, что нарушение сроков сдачи дома в эксплуатацию возникло не по вине ответчика, поскольку из-за существенных изменений в проектную документацию по заявлению истца ответчик был вынужден производить дополнительные работы по расширению оконных блоков, переносу лестницы и перегородок. Кроме того, до настоящего времени истец не рассчитался с ответчиком за строительство нежилых помещений и на момент обращения в суд с иском истец фактически уже вступил во владении нежилыми помещениями.
Представители ответчика заявили ходатайство о направлении запроса в ЗАО НП «Читагражданпроект» для получения сведений о внесении изменений в проектную документацию, об отложении судебного разбирательства для представления дополнительных документов.
Представитель истца не возражает против отложения судебного разбирательства и направления судом запроса.
Суд считает возможным судебное разбирательство отложить в порядке ч.5 ст.158 АПК РФ, направить запрос в ЗАО НП «Читагражданпроект» для получения сведений о внесении изменений в проектную документацию.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить судебное разбирательство до 10 часов 00 минут 22 декабря 2009 года.
Судебное заседание проводится в помещении суда по адресу: г.Чита, ул. Выставочная, 6, телефон (3022) 26-13-00; факс (3022) 26-87-03.
Информация о движении дела, о принятых судебных актах, а также о перерывах в судебных заседаниях может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Забайкальского края: http://www.chita.arbitr.ru.
2. Предложить лицам, участвующим в деле, выполнить следующие действия:
Истцу обеспечить явку представителя для участия в судебном заседании, представить выписку из ЕГРИП, протокол согласования разногласий, договоры на коммунальные услуги.
Ответчику обеспечить явку представителя для участия в судебном заседании.
Судья И.П. Попова
