Определение от 29 октября 2010 года №73-9561/2010

    2
 
 
 
    АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства 
 
 
    г. Хабаровск     № дела А73-9561/2010
 
    29 октября 2010 года 
 
    Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 
 
    судьи  Ж.В. Жолондзь 
 
    при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.М. Зининой 
 
    рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного учреждения«Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края»
 
    к Открытому акционерному обществу«Хабаровская ремонтно-строительная компания»
 
    о взыскании 223 072 рублей
 
    при участии в судебном заседании:
 
    от истца–Морозова Тамара Михайловна по доверенности от 23.12.2009 г.№ 03/4202;
 
    от ответчика– Половинкина Юлия Алексеевна по доверенности от 10.08.2010 г.;
 
УСТАНОВИЛ: 
    Государственное учреждение«Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с Открытого акционерного общества«Хабаровская ремонтно-строительная компания» неустойку в размере 223 072 рублей, начисленную за нарушение конечного срока выполнения работ, предусмотренных государственным контрактом от 03 октября 2008 года№ 108/08 и дополнительным соглашением от 03 октября 2009 года№ 1 к нему.
 
    Представители сторон ходатайствовали об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств.
 
    Судом ходатайство удовлетворено.
 
    Руководствуясь частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
    Судебное разбирательство отложить на 30 ноября 2010 года в 15 часов 30 минутв помещении суда по адресу: ул. Ленина, 37, г. Хабаровск, зал№ 703, телефон помощника судьи Кравченко Анны Александровны 91-08-85; факс суда 91-08-26, www.khabarovsk.arbitr.ru; e-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru.
 
    Лицам, участвующим в деле, необходимо:
 
    истцу - документально обосновать и расшифровать расчет неустойки, указать на какую сумму и какие виды работ на момент начала начисления неустойки были выполнены, какие нет;
 
    ответчику – представить доказательства просрочки истца в исполнении обязательств.
 
 
 
 
    Судья                    Ж.В. Жолондзь