Определение от 17 ноября 2009 года №49-9109/2009

 
    PAGE  3
 
 
 
 
 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
440026, г. Пенза,  ул. Белинского, д. 2, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 55-36-96, Email: info@penza.arbitr.ru
 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении предварительного судебного заседания
 
 
    г. Пенза           Дело № А49-9109/2009
 
 
    “ 17 ” ноября 2009 г.
 
 
    Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Лавровой И.А.,
 
    при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи Дмитриевой Л.В.,
 
 
    рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Отделстрой»  (440008, г. Пенза, ул. Суворова, 151 (офис)
 
 
    к обществу с ограниченной ответственностью «Домостроительная производственная механизированная колонна»  (410086, г. Саратов, ул. Песчаноуметская, 42)
 
 
    о взыскании 3 932 622 руб. 00 коп.
 
 
    и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная производственная механизированная колонна»  (410086, г. Саратов, ул. Песчаноуметская, 42)
 
 
    к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Отделстрой»  (440008, г. Пенза, ул. Суворова, 151 (офис)
 
 
    о взыскании 29 864 руб. 66 коп.
 
 
    при участии:
 
 
    от истца по первоначальному иску (ответчика по встречному иску):Федосеев А.В. - директор, паспорт; Федосеев В.А. – представитель по доверенности от 25.09.2009г., паспорт.
 
 
    от ответчика по первоначальному иску (истца по встречному иску):Ульянов Г.А. - представитель по доверенности от 23.10.2009г., паспорт; Громов К.К. – представитель по доверенности от 16.11.2009г., паспорт.
 
 
    установил:  общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Отделстрой», г. Пенза обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Домостроительная производственная механизированная колонна», г. Саратов о взыскании 3932622 руб. 00 коп., из которых: 3915589 руб. 00 коп. - задолженность за подрядные работы, выполненные истцом по договору от 16 февраля 2009 года № 1, 17033 руб. 00 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьёй 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 
    Также общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Отделстрой» просит отнести на общество с ограниченной ответственностью «Домостроительная производственная механизированная колонна» судебные издержки в сумме 30000 руб. 00 коп. в виде расходов на оплату услуг представителя.
 
    Общество с ограниченной ответственностью «Домостроительная производственная механизированная колонна» предъявило встречный иск о взыскании неустойки в сумме 29864 руб. 66 коп. за нарушение сроков выполнения подрядных работ в соответствии с пунктом 5.2 договора от 16 февраля 2009 года № 1.
 
    Предварительное судебное заседание для совместного рассмотрения первоначального и встречного требований назначено на 17 ноября 2009 года.
 
    В предварительном судебном заседании 17 ноября 2009 года представители сторон поддержали заявленные исковое и встречное исковое требования.
 
    При этом общество с ограниченной ответственностью «Домостроительная производственная механизированная колонна» оспаривает факт выполнения подрядчиком работ на указанную истцом сумму и возражает по периоду начисления процентов, указывая на выполнение работ в полном объёме 16 сентября 2009 года.
 
    Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Отделстрой» оспаривает встречный иск, указывая на то, что нарушение сроков выполнения работ имело место по причине не обеспечения подрядчика материалами со стороны заказчика.
 
    Подробно возражения сторон изложены в письменных отзывах.
 
    С учётом имеющихся в деле материалов, принимая во внимание необходимость представления сторонами дополнительных доказательств и пояснений, Арбитражный суд Пензенской области считает возможным предварительное судебное заседание по делу отложить.
 
 
    Руководствуясь статьями 135, 136, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
 
    1. Предварительное судебное заседание по делу отложить на « 14 » декабря 2009 года на 12 час. 00 мин.в помещении арбитражного суда по адресу: г. Пенза, ул. Белинского, 2, кабинет № 54.
 
    2. Истцу представить доказательства частичной оплаты работ ответчиком, документально подтвердить согласование всех существенных условий по договору подряда от 16 февраля 2009 года.
 
    3. Ответчику документально подтвердить факт частичной оплаты работ по договору от 16 февраля 2009 года № 1, уточнить расчёт неустойки, документально подтвердить согласование всех существенных условий по договору подряда от 16 февраля 2009 года.
 
 
 
    Судья        И.А. Лаврова