Определение от 27 октября 2009 года №49-6596/2009

 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
440026, г. Пенза,  ул. Белинского, д. 2, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 52-99-36, Email: info@penza.arbitr.ru
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела к судебному разбирательству
 
 
    г. Пенза                                         Дело № А49-6596/2009
 
    “ 27 ”  октября  2009 г.
 
 
    Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи  Енгалычевой О.А., при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи Деевой Г. Ю., рассмотрев в предварительном  судебном заседании дело по иску муниципального учреждения «Управление капитального строительства г. Пензы», 440604, г. Пенза, ул. М.Горького, 37/Московская, 57; (440600, г. Пенза, ул. Володарского, 42)
 
    к обществу с ограниченной ответственностью «Пензенская строительная компания», 440068, г. Пенза, ул. Терновского, 113 а
 
    о понуждении на исполнение обязательства в натуре и взыскании 965966 руб. 60 коп.
 
 
    при участии:
 
    от истца: Кочеткова И. Н. – представитель по доверенности от 06.11.2008г.;
 
    от ответчика: Кузин. Ю. Я. – генеральный директор, Мещеряков Д. С. – представитель по доверенности от 10.07.2009г.
 
 
    установил:муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Пензы» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Пензенская строительная компания» о понуждении ответчика к устранению дефектов выполненных работ и взыскании суммы 965966 руб. 60 коп., включающей в себя штраф за нарушение сроков выполнения работ в сумме 757109 руб. по муниципальному контракту № 11 от 16.04.2007г. на выполнение подрядных работ по завершению строительства цеха механического обезвоживания осадка производительностью 100 т/сут IIIочереди канализации г. Пензы, штраф за нарушение сроков устранения дефектов по контракту в сумме 208857 руб. 60 коп.
 
                 Представитель истца в предварительном судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.                                       
 
                 Представитель ответчика исковые требования не признал, сообщив суду о ведении переговоров между сторонами для урегулирования спора.
 
                 Выслушав пояснения представителей истца, ответчика, исследуя доказательства по делу, с учетом мнения участников судебного процесса, арбитражный суд установил, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено к судебному разбирательству.             
 
     Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
 
 Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 11 ноября 2009 г. в 10 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Пенза, ул. Белинского д.2, кабинет № 52.
            Явка представителей сторон в судебное заседание обязательна!
 
 
    Судья                   О. А. Енгалычева