Дата принятия: 02 ноября 2009г.
Номер документа: 49-4714/2009
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
440026, г. Пенза, ул. Белинского, д. 2, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 55-36-96, Email: info@penza.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела к судебному разбирательству
г. Пенза Дело № А49-4714/2009
«02» ноября 2009 г.
Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Пузариной Т.Н..,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивентьевой С.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Бассейны Дежуайо»
к Обществу с ограниченной ответственностью «Межхозяйственная специализированная передвижная механизированная колонна-2»
о взыскании 1312930 руб. 21 коп.
по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Межхозяйственная специализированная передвижная механизированная колонна-2»
к Обществу с ограниченной ответственностью «Бассейны Дежуайо»,
третье лицо: Государственное учреждение «Управление капитального строительства Пензенской области»
о взыскании 1 276 649 руб. 62 коп.
при участии:
от истца: Алдашев Г.Н. – представитель по доверенности от 10.07.2009г., Алдашев А.Г. – представитель по доверенности от 10.07.2009г.
от ответчика: Краснов В.И. – представитель по доверенности № 3 от 15.01.2009г.
от третьего лица: Мягков М.М. – представитель по доверенности от 02.07.2008 г.
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Бассейны Дежуайо» обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Межхозяйственная специализированная передвижная механизированная колонна-2» о взыскании задолженности в сумме 1212308 руб. 60 коп. за выполненные подрядные работы при строительстве открытого бассейна, расположенного в с. Наровчат Пензенской области, в соответствии с договором на выполнение субподрядных работ от 15.05.2008г., процентов в сумме 100621 руб. 61 коп. за неисполнение денежного обязательства.
В ходе судебного разбирательства истец в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшил размер исковых требований в части взыскания процентов до суммы 92091 руб. 68 коп. Кроме того, истец просил отнести на ответчика расходы по оплате услуг представителя в размере 15000 руб.
Обществом с ограниченной ответственностью «Межхозяйственная специализированная передвижная механизированная колонна-2» заявлены встречные исковые требования к обществу с ограниченной ответственностью «Бассейны Дежуайо» о взыскании неустойки в сумме 1276649 руб. 62 коп. за нарушение истцом обязательств по своевременному выполнению работ по договору на выполнение субподрядных работ от 15.05.2008г.
Определением от 07.10.2009 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено Государственное учреждение «Управление капитального строительства Пензенской области».
В судебном заседании истец по встречному иску в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшил размер исковых требований до суммы 838 941 руб. 17 коп., изменив период взыскания неустойки до 15.07.2008 г.
Ходатайство судом принято, удовлетворено.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей истца, ответчика, суд признает подготовку дела к судебному разбирательству оконченной, дело подготовлено к судебному разбирательству.
Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 17 ноября 2009 г. 12 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Пенза, ул. Белинского д.2, кабинет № 26.
Явка представителей сторон в судебное заседание обязательна!
Судья Т.Н.Пузарина
